時(shí)間：2023-03-10 14:46:56
導(dǎo)語：在供應(yīng)合同的撰寫旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
近些年,我國建筑外墻涂料工業(yè)得到了迅速發(fā)展,外墻涂料供應(yīng)合同又是怎么一回事呢?以下是小編為大家整理的外墻涂料供應(yīng)合同范文，感謝您的閱讀。
外墻涂料供應(yīng)合同范文1訂貨方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
供貨方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就甲方向乙方訂購?fù)苛鲜乱藚f(xié)商一致，訂立本合同，雙方共同遵守：
第一條 產(chǎn)品名稱
涂料品牌：三棵樹涂料(英文名稱： SKSHU )
第二條 質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方提供必須提品說明書、質(zhì)量保證書
第三條 供貨品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)款
第四條 涂布量
1、經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)三棵樹涂料的涂布量如下：
2、甲方施工過程中實(shí)際用的產(chǎn)品數(shù)量大于本合同約定的產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量時(shí)，甲方應(yīng)提前10天通知乙方補(bǔ)充供貨的時(shí)間和數(shù)量。
3、乙方需安排工程技術(shù)指導(dǎo)人員進(jìn)行施工指導(dǎo)，若甲方按照乙方提供的使用說明書及乙方技術(shù)人員的要求進(jìn)行施工，涂布率沒達(dá)到以上確定的涂布量，則甲方有權(quán)將施工超出量從乙方余剩的供貨款中扣除。
第五條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)輸方式
1、甲方須在工程涂料涂刷前天向乙方訂購貨品(訂單作為合同的附件)。
應(yīng)注明采購訂單的產(chǎn)品的名稱、品種、型材代號(hào)、顏色、訂貨數(shù)量、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等其它相關(guān)要求，乙方在接到甲方訂單后7天內(nèi)將訂購的產(chǎn)品送到甲乙雙方約定的供貨地點(diǎn)，到貨同時(shí)提品的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告。因乙方原因造成供貨時(shí)間延誤的，應(yīng)賠償甲方損失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供貨時(shí)間應(yīng)予以順延，具體順延時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定。
2、交貨地點(diǎn)：上海市普陀曹楊路888號(hào)
3、運(yùn)輸方式：汽運(yùn)，由乙方負(fù)責(zé)組織并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，負(fù)責(zé)卸車。
第六條 驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)
1、驗(yàn)收時(shí)間：甲方在乙方交貨時(shí)進(jìn)行共同驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收地點(diǎn)：即乙方交貨地點(diǎn)。
3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國家質(zhì)量要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條 施工中質(zhì)量保證措施
1、為確保乙方所品施工后的質(zhì)量品質(zhì)，甲方必須要求施工單位按下列規(guī)定采取質(zhì)量保證措施：
1) 墻體表面的光滑度及相關(guān)修正和清理;
2) 施工次序;
3) 施工時(shí)環(huán)境溫度限制;
4) 成品保護(hù)。
2、甲方在乙方工程監(jiān)理指導(dǎo)下采取上述質(zhì)量保證措施，乙方應(yīng)保證外墻涂裝質(zhì)量7~20_年顏色不退色、不發(fā)花，涂膜不粉化、不脫落。
3、如甲方未采取上述質(zhì)量保證措施而造成涂布效果不能達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
如甲方按照上述質(zhì)量保證措施施工未達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，視為乙方材料質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并承擔(dān)由此為甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 付款方式
1、在本合同簽訂后的
天內(nèi)，甲方向乙方支付總貨款的計(jì)人民幣 240450元 )。
2、乙方將產(chǎn)品運(yùn)到合同約定的供貨地點(diǎn)，待施工開始進(jìn)行，涂料的涂布率重新按照合同約定的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，無異議后10日內(nèi)，甲方向乙方支付貨款的30%，計(jì)人民幣元)。
3、待工程完工驗(yàn)收合格一年日內(nèi)，涂料無明顯褪色、發(fā)花、涂膜粉化、脫落現(xiàn)象(除樓體滲水處)，甲方向乙方支付貨款的10%，計(jì)人民幣80150元).
4、剩余10%的貨款作為產(chǎn)品質(zhì)保金，甲方在工程完工兩年無質(zhì)量問題性無息支付給乙方。
第九條 提出異議的時(shí)間和方法
甲方對(duì)乙方的貨物質(zhì)量有異議，須在貨到甲方之日起 10日內(nèi)以書面形式提出退換的要求，否則產(chǎn)品質(zhì)量視為合格。
第十條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
1)甲方中途無故退訂單的，應(yīng)賠償乙方直接和間接的損失(按退貨總額賠償)。
2)甲方延期提貨，應(yīng)向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額的甲方違反合同規(guī)定，拒絕接受貨物的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按貨款總額的100%計(jì)算。
3)甲方未按合同約定付款的，應(yīng)向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額
4)甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)、接貨人或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的直接和間接損失。
2、乙方的違約責(zé)任
1)乙方中途無故終止訂單的，應(yīng)賠償甲方直接和間接的損失(按終止訂單總額100%賠償)。
1)乙方所交貨物質(zhì)量或型號(hào)不符合合同約定的，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換并承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。
2)因乙方的原因逾期交付貨物的，應(yīng)向甲方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額的3‰計(jì)算;乙方違反合同規(guī)定，提供不合格貨物的，按合同約定更換合格貨物并向甲方支付違約金，違約金按貨款總額的100%計(jì)算。
3)乙方貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)、接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)、接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付費(fèi)用兩倍的金額;但甲方必須提供因乙方原因多支付費(fèi)用的證明。
第十一條 不可抗力
1、不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
不可抗力包括但不限于因戰(zhàn)爭(zhēng)、**、空中飛行物體墜落或其他非甲方、乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。
2、不可抗力的發(fā)生影響了合同的履行時(shí)，則應(yīng)延遲合同期限，延遲時(shí)間應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間或者雙方通過友好協(xié)商，解決合同的繼續(xù)履行問題。
但發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方，并在不可抗力結(jié)束后及時(shí)提供相關(guān)證明。
3、甲乙雙方方在遲延履行合同期間發(fā)生不可抗力的，不免除責(zé)任。
第十二條 爭(zhēng)議解決
甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向工程所在地的人民法院起訴。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、在合同有效期內(nèi)，除經(jīng)對(duì)方書面同意或者由法定理由，任何一方不得無故變更或解除合同。
如有未盡事宜，雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議約定，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、雙方往來函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以傳真或郵寄的方式送達(dá)對(duì)方。
甲方的地址、電話、傳真號(hào)碼、法人代表、聯(lián)系方式、開戶行及帳號(hào)等項(xiàng)目發(fā)生改變時(shí)，甲方必須在變更后的3日內(nèi)書面通知乙方并將變更后的證件的復(fù)印件并加蓋公章送達(dá)給乙方。否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，本合同一式貳份、共計(jì)四頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
外墻涂料供應(yīng)合同范文2發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲因甲方委托乙方承接下述工程,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),加強(qiáng)協(xié)作,相互配合,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立本合同，共同遵守。
一、工程項(xiàng)目名稱: 外墻涂料分項(xiàng)工程。
二、工程項(xiàng)目地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容:
膩?zhàn)诱移绞┕?、底漆涂飾、面漆涂飾、保護(hù)與清理等工作。
四、工程量
工程量約 ㎡ ，最終以實(shí)際施工部位的展開面積計(jì)算。
五、單價(jià): 單價(jià)為 元/㎡ ，以施工部位的展開面積計(jì)算。
六、工程預(yù)算造價(jià): 約 元,完工后以實(shí)際施工工程量結(jié)算。
七、承包方式:包工包料。
八、工程期限:自 年 月 日開始計(jì)算工期，總工期 12 天。如遇下雨雪、停水停電或其它非乙方原因造成的工期延誤則相應(yīng)順延。
九、材料品牌：
材料品牌：海派克(HIPAC)，底漆型號(hào)為ISD-300，面漆型號(hào)為ITW-100,顏色以發(fā)包方認(rèn)可的為準(zhǔn)。材料顏色：墻面，35B-1P;線條24B-4D;頂棚，白色。
十、付款方式:
1.乙方進(jìn)場(chǎng)施工
/ 天內(nèi)，甲方按工程預(yù)算造價(jià)的 / %向乙方支付材料預(yù)備;
2.當(dāng)?shù)灼峄臼┕ね瓿?，涂刷中涂時(shí)，甲方按工程預(yù)算造價(jià)的
/ %向乙方支付進(jìn)度款;
3.當(dāng)面漆施工基本完成，拆除腳手架后
/ 天內(nèi)，甲方按工程預(yù)算造價(jià)的向乙方支付完工退場(chǎng)款;
4.在工程完工退場(chǎng)后
10 天內(nèi)辦理完成結(jié)算，并付至結(jié)算額的 97 %，剩余 3%作為質(zhì)保金，在工程完工后一年期滿如無乙方責(zé)任的質(zhì)量問題時(shí)付清。
十一、甲方責(zé)任:
1、工地用水、電、堆放材料倉庫、工人吃住宿場(chǎng)所由甲方解決。
2、確認(rèn)乙方的施工工序、完工時(shí)間、工程結(jié)算額及質(zhì)量責(zé)任等內(nèi)容。
3、對(duì)工程內(nèi)容以外的施工內(nèi)容給予辦理簽證，并給予結(jié)算。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府管理部門、鄰居的干擾。
十二、乙方責(zé)任:
1、乙方按國家有關(guān)規(guī)范同甲方對(duì)基層進(jìn)行驗(yàn)收,如驗(yàn)收不合格,乙方提出方案經(jīng)甲方認(rèn)可后按方案執(zhí)行。
2、乙方接受甲方對(duì)施工中的監(jiān)督與檢查,并服從甲方監(jiān)理人員的監(jiān)督及指導(dǎo)。
3、維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的施工秩序和衛(wèi)生秩序，按甲方的要求有序開展施工。
十三、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定按時(shí)支付工程款,乙方在施工期間按合同規(guī)定定期向甲方提出付款申請(qǐng),甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)2日內(nèi)及時(shí)支付工程款,因逾期付款影響的工程進(jìn)展由甲方承擔(dān)。
若因甲方原因造成的停工超過7天,甲方應(yīng)對(duì)已施工工程做驗(yàn)收結(jié)算。
2、乙方如出現(xiàn)質(zhì)量問題必須返工,直到達(dá)到質(zhì)量要求為止。
3、不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除合同。
如乙方不經(jīng)甲方同意,單方解除合同時(shí),應(yīng)由乙方賠償甲方因影響施工計(jì)劃安排造成的經(jīng)濟(jì)損失;如由甲方中途解除合同, 應(yīng)賠償乙方因訂購施工材料及安排施工計(jì)劃等造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、合同及有效期:
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等效力。
2、本合同自雙方簽字之日起生效,至全部工程驗(yàn)收完畢,工程款項(xiàng)結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
外墻涂料供應(yīng)合同范文3需求方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
供應(yīng)方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，乙方向甲方提供外墻節(jié)能保溫材料。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議以共同遵守：
一、材料供應(yīng)范圍：
乙方向甲方承建的湖南湘水龍頭溫泉度假村工程工地提供外墻節(jié)能所需外墻外保溫材料。
二、施工質(zhì)量要求及驗(yàn)收：
1、乙方嚴(yán)格按專家論證會(huì)提出的要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T20473-20_生產(chǎn)合同產(chǎn)品，確保材料質(zhì)量。
2、乙方負(fù)責(zé)甲方保溫系統(tǒng)材料現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢一次(費(fèi)用由乙方承擔(dān))，并配合甲方組織驗(yàn)收。
3、乙方須保證外墻保溫材料檢驗(yàn)合格，如因檢驗(yàn)不合格，給甲方帶來的一切損失，均由乙方承擔(dān)。
三、材料單價(jià)：
數(shù)量為暫定，具體以現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收量為準(zhǔn);材料單價(jià)中包含運(yùn)費(fèi)和稅金。
四、付款方式：
乙方送第二批貨到達(dá)甲方工地之日付清第一批貨的貨款，送第三批貨到達(dá)工地之日付清第二批貨的貨款，依次類推，最后一批貨物的款項(xiàng)在工程竣工驗(yàn)收合格后十日內(nèi)付清。每批貨款支付時(shí)乙方提供當(dāng)次貨款發(fā)票。
五、雙方職責(zé)和義務(wù)：
A：甲方：
1、甲方須按照合同約定及時(shí)支付乙方材料款;
2、負(fù)責(zé)提供所需材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計(jì)劃，提前一個(gè)星期申報(bào)計(jì)劃，乙方憑甲方電話通知發(fā)貨。
3、甲方負(fù)責(zé)工地卸貨。
4、甲方應(yīng)嚴(yán)格按乙方提供的施工方案施工。
B：乙方：
1、必須按照甲方定購的數(shù)量提供材料送至乙方工地，并隨貨提品出廠檢驗(yàn)報(bào)告(復(fù)印件)、合格證(原件)、使用說明書(原件)、施工方案、生產(chǎn)廠家資質(zhì)證明(復(fù)印件)等資料，復(fù)印件需加蓋乙方公章。
2、如因乙方提供的材料質(zhì)量問題導(dǎo)致外墻保溫系統(tǒng)驗(yàn)收不合格，由此給甲方造成一切損失由乙方承擔(dān)。
六、本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭(zhēng)論或糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，解決不了時(shí)，按以下方案處理：
1申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;
2向有管轄權(quán)地人民法院起訴。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，貨款結(jié)清且工程竣工驗(yàn)收合格后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
購買方（以下簡(jiǎn)稱乙方） ：
甲方與乙方進(jìn)行商品交易的任何相關(guān)程序?yàn)檫_(dá)到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽署如下協(xié)議：
一、 合作關(guān)系
1.甲、乙雙方自協(xié)議簽訂之日起形成（供需合作伙伴關(guān)系）；
2.甲方所品，必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方無條件退貨或換貨；
3.甲方按乙方所需產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及時(shí)送達(dá)乙方；
4.乙方在協(xié)議期內(nèi)，不得使用其它同行所供應(yīng)的同類品牌酒水。
二、供貨品種及價(jià)格
1.冰純嘉士伯 （__mlX24瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
2.小百威 （__mlX24瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
3.大百威 （__mlX12瓶/件）__。00元（每件人民幣正）。
4.威龍干紅 （__mlX 瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
5、西湖啤酒 （__mlX12瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
6、燕京啤酒 （__mlX 瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
7、青島啤酒 （__mlX 瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
8、茅臺(tái)迎賓酒 （__mlX 瓶/件）__。00元（每件人民幣元正）。
在本合作協(xié)議書有效期內(nèi)，如甲方調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，應(yīng)及時(shí)通知乙方，雙方均按調(diào)整之日起的新價(jià)格執(zhí)行。
三、貨款結(jié)算方式
1.現(xiàn)款現(xiàn)貨結(jié)算（是；不是）
2.批結(jié)（是；不是），甲方按每批 件為一送貨單位向乙方供貨。次批貨到時(shí)乙方無條件向甲方支付前批貨款。
乙方必須按時(shí)結(jié)算貨款，不得延遲。本協(xié)議結(jié)束之日，乙方應(yīng)結(jié)清所欠甲方所有貨款。
四、違約責(zé)任
1.甲方違反以上協(xié)議，應(yīng)向乙方支付違約金20萬元；乙方違反以上協(xié)議，除結(jié)清所欠貨款外，并向甲方支付違金20萬元。
五、協(xié)議期限
1.本合作期限自 年 月 日至年____月____日止有效，有效期屆滿，雙方本著真誠合作的態(tài)度及供需平衡的情況，在本協(xié)議結(jié)束前，再行簽定新協(xié)議書。
六、解決合同糾紛的方式：
本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)議解決，協(xié)議不成，雙方同意向甲方所在地的人民法院。
七。其它
1.注：乙方 必須 對(duì)甲方的供貨價(jià)格保密。
2.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份備查，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字簽章后即開始生效。
甲方： 乙方：
_________（蓋章） _________（蓋章）
授權(quán)代表簽章______ 法人簽章______
乙方：_________
為了拓展商貿(mào)模式，共同開發(fā)海外市場(chǎng)，甲乙雙方在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠雙贏的基礎(chǔ)上達(dá)成如下采購協(xié)作服務(wù)協(xié)議：
一、甲方的權(quán)利與義務(wù)
甲方權(quán)利：
1．貿(mào)易信息：
（1）優(yōu)先獲得高質(zhì)量的意向貿(mào)易訂單信息（圖紙和樣品），并提供與訂單配套的專業(yè)的工程、外貿(mào)、后勤、倉儲(chǔ)等服務(wù)；
（2）優(yōu)先獲得貿(mào)易訂單報(bào)價(jià)，貿(mào)易撮合服務(wù)等權(quán)利。
2．項(xiàng)目管理：
（1）獲得供應(yīng)鏈訂單管理系統(tǒng)使用權(quán)限（密碼1套），以利于與乙方及時(shí)操作接收更多訂單信息（含圖紙）；
（2）定期獲得對(duì)企業(yè)在項(xiàng)目管理上的整改和培訓(xùn)，促進(jìn)與國外客戶的合作進(jìn)程。
3．網(wǎng)絡(luò)推廣：
（1）獲得乙方為甲方制作的中英文雙語形式的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站一個(gè)（含企業(yè)概況、產(chǎn)品圖片、生產(chǎn)能力、質(zhì)量認(rèn)證、新聞、信息反饋等標(biāo)準(zhǔn)格式頁面共8套），供海外買家及國內(nèi)其它企業(yè)參考，以便于更好地推廣宣介甲方，從而為甲方帶來更多的訂單機(jī)會(huì)；
（2）獲得在《_________網(wǎng)》，《_________網(wǎng)》等商務(wù)平臺(tái)首頁上推廣一年的服務(wù)；
（3）獲得乙方為甲方在_________網(wǎng)站上開設(shè)電子郵箱1個(gè)。
4．市場(chǎng)服務(wù)：
可以以優(yōu)惠價(jià)格參加_________組織的各項(xiàng)活動(dòng)，如國內(nèi)外參展、國內(nèi)外考察、培訓(xùn)和管理講座等。
5．推薦服務(wù)：
（1）甲方可獲得乙方在相關(guān)重要展覽會(huì)上的重點(diǎn)推薦（介紹甲方的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系等，代為收集采購信息等）；
（2）優(yōu)先獲得乙方在e-bi客戶中重點(diǎn)推薦，集中重點(diǎn)甲方企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系等。
6．甲方如在第一年度獲得由乙方外商評(píng)審的優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽(yù)稱號(hào)，則在第二次簽訂指定供應(yīng)商合作協(xié)議時(shí)，其服務(wù)費(fèi)可享受八折優(yōu)惠。
甲方的義務(wù)：
1．保密條款：甲方對(duì)乙方所提供的采購商務(wù)信息嚴(yán)格保密，包括市場(chǎng)、技術(shù)、加工工藝、設(shè)計(jì)等體現(xiàn)有形和無形價(jià)值的資料，形式包含書面合同、信函、傳真、電話記錄、電子郵件、圖片等；未經(jīng)乙方許可，不得向第三方出售，轉(zhuǎn)讓及其它形式的轉(zhuǎn)發(fā)；
2．樣品：甲方按來樣樣品或圖紙的要求（oem／odm）提供樣品，或能反映生產(chǎn)企業(yè)加工能力和水平的類似樣品，并努力提供采購方的流程中使用的材料系統(tǒng)和技術(shù)。
3．企業(yè)資料：甲方負(fù)責(zé)向乙方提供真實(shí)的企業(yè)資料、產(chǎn)品圖片、技術(shù)水準(zhǔn)及質(zhì)量管理手冊(cè)、生產(chǎn)工藝控制要求等有關(guān)證書，甲方應(yīng)對(duì)所提供資料的合法性負(fù)責(zé)，并在企業(yè)資料發(fā)生變化時(shí)及時(shí)通知乙方更正；甲方所提供的企業(yè)資料將作為日后參與貿(mào)易訂單撮合等各項(xiàng)商貿(mào)活動(dòng)的依據(jù)。
4．履行合同：甲方必須按照乙方所提供的采購商務(wù)信息進(jìn)行生產(chǎn)制作、保證質(zhì)量、數(shù)量及按時(shí)交貨，并協(xié)助乙方完成物流事宜。
5．生產(chǎn)工藝及過程控制：甲方確保用甲方最先進(jìn)的，行之有效的生產(chǎn)流程和工藝，使所供應(yīng)的產(chǎn)品具有國際競(jìng)爭(zhēng)力，以達(dá)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的采購目標(biāo)和續(xù)約生產(chǎn)。
6．產(chǎn)品價(jià)格及付款方式：甲方務(wù)必為乙方提供最具國際競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，縮短談判時(shí)間；接受合理的付款方式并與乙方的貿(mào)易形式銜接。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1．市場(chǎng)開發(fā)：乙方為甲方進(jìn)行多種形式的規(guī)范的市場(chǎng)開發(fā)，重點(diǎn)在美國市場(chǎng)；
2．市場(chǎng)服務(wù)：乙方為甲方提供如何在市場(chǎng)中增加價(jià)值等方面的信息，并將就具體問題提出解決和建議方案；
3．項(xiàng)目管理：乙方為甲方提供項(xiàng)目管理服務(wù)，使甲方的產(chǎn)品順利進(jìn)入美國市場(chǎng)并與之接軌；
4．服務(wù)平臺(tái)：乙方提供并輔助甲方使用其項(xiàng)目管理平臺(tái)gscm系統(tǒng)；
5．國際貿(mào)易服務(wù)：乙方為甲方產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)提供咨詢及推薦服務(wù)，最大限度地促使成功；
6．推薦服務(wù)：乙方優(yōu)先向采購商推薦甲方的產(chǎn)品，介紹甲方的服務(wù)及技術(shù)，并及時(shí)反饋給甲方，最大限度地促進(jìn)撮合成交；
7．網(wǎng)絡(luò)推廣：為快速及時(shí)地向采購商提供甲方的產(chǎn)品信息及企業(yè)狀況，乙方為甲方制作標(biāo)準(zhǔn)宣傳網(wǎng)頁一套，網(wǎng)頁上載至_________網(wǎng)和_________網(wǎng)的網(wǎng)站平臺(tái)上。
8．乙方負(fù)責(zé)向甲方提供各種網(wǎng)絡(luò)資訊及商務(wù)服務(wù)。
9．乙方負(fù)責(zé)向甲方提供網(wǎng)站服務(wù)器空間及線路、設(shè)計(jì)、制作網(wǎng)頁，上網(wǎng)并維護(hù)網(wǎng)站的正常運(yùn)行。乙方所設(shè)計(jì)的網(wǎng)頁要經(jīng)過甲方確認(rèn)，才能上傳至乙方的網(wǎng)站上。
10．乙方有權(quán)對(duì)甲方（成為乙方合作伙伴制指定供應(yīng)商）的服務(wù)資格做相應(yīng)調(diào)查：
（1）研究及評(píng)估供應(yīng)商提供的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)能力及質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等介紹資料；
（2）實(shí)地考察供應(yīng)商并與其管理層，生產(chǎn)技術(shù)人員等進(jìn)行正面接觸和洽談。
三、指定供應(yīng)商商務(wù)服務(wù)費(fèi)為：rmb_________元／年。
四、付款方式
如甲方簽約成為乙方指定供應(yīng)商，須在本合同簽訂之日起三個(gè)工作日內(nèi)，使用轉(zhuǎn)帳支票，匯款的方式先預(yù)付指定供應(yīng)商服務(wù)總費(fèi)用，即：人民幣_(tái)________元整；
乙方在收到甲方款項(xiàng)后，必須于五個(gè)工作日內(nèi)開始為指定供應(yīng)商提供正式的商務(wù)服務(wù)；
甲方須確保向乙方及時(shí)提供正確的合法的企業(yè)資料。
五、甲乙雙方互不競(jìng)爭(zhēng)彼此的業(yè)務(wù)渠道及客戶，以保證高效的、互利互惠的合作基礎(chǔ)；如有一方毀約所造成直接經(jīng)濟(jì)損失由肇事方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、甲方應(yīng)確保產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，并按中國法律，法規(guī)及國際慣例履行與采購商的合同。甲方與采購商履行合同過程中所出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和貿(mào)易合同的糾紛，則與乙方無關(guān)。如果甲方全權(quán)委托乙方負(fù)責(zé)與采購商簽訂合同、出口、貨運(yùn)、翻譯、商檢等手續(xù)，則費(fèi)用另行協(xié)商并在合同中注明或另簽訂相應(yīng)合同。
七、本合同文件由合同文本組成，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同書自雙方簽署之日起生效，有效期為一年，對(duì)甲乙雙方具有約束力，并在_________國和_________國的法律均具有同等效力。
本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，未能解決爭(zhēng)議時(shí)提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，如仲裁不能解決，則按發(fā)生地所在國法律為準(zhǔn)。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
電話：_________ 電話：_________
傳真：_________ 傳真：_________
銀行：_________ 銀行：_________
帳號(hào)：_________ 帳號(hào)：_________
地址：_________ 地址：_________
液化石油氣供應(yīng)合同范文一供氣方：
用氣方：
為了明確供氣方與用氣方在燃?xì)夤?yīng)和使用中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《城市燃?xì)夤芾磙k法》、《城市燃?xì)獍踩芾硪?guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 用氣地址、種類、性質(zhì)和用氣量
(一)用氣方燃?xì)庥镁咚诘氐牡刂窞開_________________ ;
(二)用氣種類為_______________。
(三)用氣性質(zhì)為_______________。 (四)用氣數(shù)量
按每月實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
第二條 供氣方式和質(zhì)量
(一)供氣方式
瓶裝供氣方式。
(二)供氣質(zhì)量
供氣方所供燃?xì)鈿赓|(zhì)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行天然氣Sy7514;人工煤氣GB13612;液化氣GBlll74標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 用氣的價(jià)格、計(jì)量及氣費(fèi)結(jié)算方式
供氣方根據(jù)用氣方的用氣性質(zhì)和種類，按照_________政府_________(部門)批準(zhǔn)的燃?xì)鈨r(jià)格：天然氣_________元/立方米;人工煤氣_________元/立方米;液化石油氣_________元/噸(元/立方米)收取燃?xì)赓M(fèi)。
在合同有效期內(nèi)，遇燃?xì)鈨r(jià)格調(diào)整時(shí)，按照調(diào)價(jià)文件規(guī)定執(zhí)行。
1.供用燃?xì)獾挠?jì)量：瓶裝燃?xì)庖怨夥焦?yīng)站檢斤計(jì)量為依據(jù)結(jié)算。
2.結(jié)算方式：用氣方于每月_________日前采取：通過銀行方式交費(fèi);到供氣方供應(yīng)站交費(fèi);采取_________方式交費(fèi);供氣方到用氣場(chǎng)所收費(fèi)。
惠州培訓(xùn)網(wǎng)
第四條 權(quán)利和義務(wù)
(一)供氣方權(quán)利義務(wù)
1.依照法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對(duì)用氣方的用氣設(shè)施運(yùn)行狀況和安全管理措施進(jìn)行安全檢查，監(jiān)督用氣方采取有效方式保證安全用氣。
2.監(jiān)督用氣方在合同約定的數(shù)量、使用范圍內(nèi)使用燃?xì)猓袡?quán)制止用氣方超量、超使用范圍用氣。
3.用氣方逾期不交燃?xì)赓M(fèi)，供氣方有權(quán)從逾期之日起向用氣方收取滯納金。
4.用氣方用氣設(shè)施或者安全管理存在不安全隱患、可能造成供氣設(shè)施損害時(shí)，供氣方有權(quán)中斷供氣。
5.供氣方因供氣設(shè)施計(jì)劃檢修、臨時(shí)檢修、依法限氣或者用氣方違法用氣等原因，需要中斷供氣時(shí)，應(yīng)提前72小時(shí)通過媒體或者其它方式通知用氣方。因不可抗力原因中斷供氣時(shí)，供氣方應(yīng)及時(shí)搶修，并在2小時(shí)內(nèi)通知用氣方。
6.所供燃?xì)膺_(dá)到國家和_________市規(guī)定的氣體質(zhì)量和壓力標(biāo)準(zhǔn)。
7.按照國家和_________市規(guī)定的計(jì)量和氣價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量收費(fèi)。
8.正常情況下要按照有關(guān)規(guī)定保證鋼瓶每四年檢修一次，再后一次檢驗(yàn)是三年，若遇特殊情況鋼瓶在檢驗(yàn)期未到或爛得厲害進(jìn)行強(qiáng)制報(bào)廢或檢驗(yàn)。
9.及時(shí)做好壓力表及管道保養(yǎng)與維修。
10.供氣方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，在重要的燃?xì)庠O(shè)施所在地設(shè)置統(tǒng)一、明顯的安全警示標(biāo)志，并配備專職人員進(jìn)行巡回檢查。
11.制訂、執(zhí)行燃?xì)庠O(shè)施和器具的安全使用、報(bào)修、報(bào)檢制度，對(duì)用氣方進(jìn)行必要的安全教育。
12.用氣方應(yīng)當(dāng)按時(shí)交納氣費(fèi)。逾期不交的，供氣方可以從逾期之日向不交納氣費(fèi)的用氣方收取應(yīng)交燃?xì)赓M(fèi)的3‰-1%的滯納金;情節(jié)嚴(yán)重的，可以中止對(duì)其供氣。
(二)用氣方權(quán)利義務(wù)
1.監(jiān)督供氣方按照合同約定的數(shù)量和質(zhì)量向用氣方提供燃?xì)狻?/p>
2.有權(quán)要求供氣方按照國家現(xiàn)行規(guī)定，對(duì)燃?xì)庥?jì)量器具進(jìn)行周期檢定。
3.用氣設(shè)施發(fā)生故障或者存在不安全隱患時(shí)，有權(quán)要求供氣方提供(有償、無償)用氣設(shè)施安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)的服務(wù)。
4.按照合同約定交燃?xì)赓M(fèi)。
5.按照合同約定的數(shù)量和使用范圍使用燃?xì)狻?/p>
惠州培訓(xùn)網(wǎng)
6.未經(jīng)供氣方許可，不得添裝、改裝燃?xì)夤艿溃坏酶鼊?dòng)、損害供氣方的供氣設(shè)施，不得擅自更換、變動(dòng)供氣計(jì)量裝置。
7.不得在戶內(nèi)放氣，不得自己維修灶具及氣瓶。
8.嚴(yán)禁將液化氣殘液倒在群眾密集的地方，以確保人身安全。
9.用氣方未經(jīng)供氣方批準(zhǔn)，不得擅自接通管道使用燃?xì)饣蛘吒淖內(nèi)細(xì)馐褂眯再|(zhì)、變更地址和名稱。
10.用氣方應(yīng)按照使用規(guī)則，正確使用燃?xì)狻?/p>
11.用氣方不得盜用或者轉(zhuǎn)供燃?xì)狻?/p>
12.用氣方不得對(duì)液化石油氣鋼瓶加熱。
13.用氣方不得倒灌瓶裝氣和傾倒殘液。
14.用氣方不得擅自改換鋼瓶檢驗(yàn)標(biāo)記。
15.用氣方以管道燃?xì)鉃槿剂系臒崴鳌⒖照{(diào)等設(shè)備，必須報(bào)經(jīng)供氣方同意，由持有相應(yīng)資質(zhì)證書的單位安裝。
16.用氣方有權(quán)就燃?xì)饨?jīng)營的收費(fèi)和服務(wù)向供氣方查詢，對(duì)不符合收費(fèi)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，可以向其行政主管部門投訴。
17.用氣方不得在臥室內(nèi)安裝燃?xì)夤艿涝O(shè)施和使用燃?xì)狻?/p>
18.用氣方不得在安裝燃?xì)馄骶叩姆课輧?nèi)存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。
19.用氣方不得在安裝燃?xì)庥?jì)量?jī)x表、閥門及燃?xì)庹舭l(fā)器等燃?xì)庠O(shè)施的專用房?jī)?nèi)堆物、堆料、住人及使用明火。
第五條 違約責(zé)任
(一)供氣方的違約責(zé)任
1.供氣方未按照合同約定向用氣方供氣，應(yīng)當(dāng)向用氣方支付正常用氣量燃?xì)赓M(fèi)百分之_________的違約金。
2.由于供氣方責(zé)任事故，造成的停氣、氣壓降低。質(zhì)量事故，給用氣方造成損失的，供氣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3.供氣方在檢修供氣設(shè)施前未通報(bào)用氣方，給用氣方造成損失的，供氣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.由于不可抗力的原因或者政府行為造成停氣，使用氣方受到損失的，供氣方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
惠州培訓(xùn)網(wǎng)
(二)用氣方的違約責(zé)任
1.用氣方未按照合同約定使用燃?xì)?，?yīng)當(dāng)向供氣方支付百分之_________的違約金。
2.用氣方未按期交燃?xì)赓M(fèi)的，還應(yīng)當(dāng)支付滯納金。
3.用氣方未按照合同約定用氣，給供氣方造成損失的，用氣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條 聲明及保證
(一)供氣方：
1.供氣方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.供氣方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)供氣方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.供氣方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是供氣方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)用氣方：
1.用氣方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.用氣方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)用氣方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.用氣方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是用氣方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第七條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，期限為：
年 月 日 至 年 月 日
供氣方(簽字、蓋章) 用氣方(簽字、蓋章)
年 月 日 年 月 日
液化石油氣供應(yīng)合同范文二供應(yīng)單位(甲方)：
用氣單位(乙方)：
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就瓶裝天然氣供應(yīng)事宜，簽訂本合同：
一、 合作事宜：
1、甲方向乙方供應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的瓶裝天然氣，乙方主要用途為 過濾材料生產(chǎn) ;
2、鋼瓶數(shù)量為： ;
3、供氣地址為： ;
二、 價(jià)格及結(jié)算方式：
1、 雙方協(xié)商價(jià)格為： 元/立方;
2、 雙方協(xié)商押金方式為： ;
3、 因液化氣市場(chǎng)價(jià)格有波動(dòng)，甲方若進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，需提前通知乙方;
4、 雙方根據(jù)實(shí)際用氣重量，送貨時(shí)結(jié)算上次貨款;并提供同等價(jià)格17%增值稅發(fā)票;
三、 雙方權(quán)利及義務(wù)
1、 簽訂合同時(shí)，甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、燃?xì)饨?jīng)營許可證、液化石油氣充裝許可證和液化石油氣運(yùn)輸許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件，所有相關(guān)復(fù)印件，所有相關(guān)復(fù)印件須加蓋甲方單位公章;
2、 甲方應(yīng)設(shè)置安全人員對(duì)乙方使用的天然氣鋼瓶和供氣系統(tǒng)定期進(jìn)行全面安全檢查，乙方應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的驗(yàn)收人員;
3、 乙方應(yīng)在每次供氣時(shí)檢查鋼瓶上得出廠鋼印標(biāo)記、鋼瓶檢驗(yàn)標(biāo)記和注冊(cè)登記鋼印代碼內(nèi)容是否清晰、有效，對(duì)標(biāo)記、代碼有問題的鋼瓶有權(quán)拒收;
4、 甲方應(yīng)保證按照合同約定及時(shí)向乙方供應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的天然氣和符合國家相關(guān)安全技術(shù)要求的合格天然氣鋼瓶。
5、 當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)室內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施或用氣設(shè)備異常、燃?xì)庑孤⒁馔馔鈺r(shí)，應(yīng)關(guān)閉閥門，開窗通風(fēng)，并及時(shí)通知甲方檢查維修;
6、 乙方不得損壞、遺失或擅自替換鋼瓶，否則照價(jià)賠償;
7、 甲方應(yīng)按乙方要求時(shí)間送貨，除不可抗力因素外，不得延遲，如因送貨不及時(shí)耽誤乙方
8、甲方根據(jù)乙方用氣量，與乙方協(xié)商固定配送時(shí)間;如遇緊急使用情況，乙方應(yīng)該提前1天 通知甲方所需天然氣數(shù)量，甲方可根據(jù)其配送計(jì)劃，送達(dá)約定供氣地點(diǎn);
9、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章生效;
10、甲、乙雙方如有一方需停止供貨合同，需提前一月提出書面文件，雙方另行協(xié)商;
甲方：蓋章：經(jīng)辦人：聯(lián)系方式：簽訂日期：年 月 日
乙方 蓋章： 經(jīng)辦人： 聯(lián)系方式：簽訂日期：年 月 日
液化石油氣供應(yīng)合同范文三供氣公司： 以下簡(jiǎn)稱甲方 用氣餐飲業(yè)： 以下簡(jiǎn)稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》和《廣東省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》等法律法規(guī)，為保質(zhì)保量安全供用氣，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，簽訂本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
第一條：甲方向乙方供應(yīng)的液化石油氣質(zhì)量和充裝量等均應(yīng)保證符合國家相關(guān)質(zhì)量和安全技術(shù)要求。
第二條：甲方向乙方供應(yīng)液化石油氣的價(jià)格按照政府指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行;調(diào)價(jià)時(shí)，甲方應(yīng)提前 日通知乙方。
第三條：甲方向乙方供應(yīng) KG/瓶和 KG/瓶規(guī)格的鋼瓶充裝的液化石油氣，乙方主要用途為 。
第四條：結(jié)算方式 。
第五條：甲方權(quán)利與義務(wù)
(一)甲方供應(yīng)的液化石油氣質(zhì)量和重量須符合國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)，不得在液化石油氣氣瓶中摻混二甲醚;
(二)甲方不得給報(bào)廢、超期未檢和不合格的氣瓶充裝燃?xì)?
(三)甲方應(yīng)定期巡檢乙方燃?xì)庠O(shè)施，為乙方提供燃?xì)馐褂冒踩夹g(shù)指導(dǎo)，向乙方宣傳燃?xì)獍踩R(shí)。
第六條：乙方權(quán)利與義務(wù)
(一)乙方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，若出現(xiàn)封口破損、重量不符等問題，乙方有權(quán)拒絕收貨，并要求甲方重新送貨;
(二)驗(yàn)收合格的，乙方應(yīng)及時(shí)履行相關(guān)結(jié)算手續(xù);
(三)乙方有權(quán)要求甲方提供燃?xì)馐褂冒踩夹g(shù)指導(dǎo);
(四)乙方用氣場(chǎng)所設(shè)置必須符合消防安全和燃?xì)夤芾硪?guī)定，不得隨意更改;
(五)乙方須制定并嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)庠O(shè)施定期檢查制度、制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全用氣操作規(guī)范、制定并嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急處置預(yù)案。
(六)乙方從業(yè)人員須掌握燃?xì)獍踩R(shí)，掌握燃?xì)獾奈：π约胺辣胧?/p>
第七條：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，期限
為 年 月 日至 年 月 日。
第八條：本合同一式叁份，甲乙雙方各執(zhí)一份，燃?xì)庵鞴懿块T存一份。
第九條：雙方如有糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，采用以下方式解決：
(一)提交 市仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條：甲乙雙方約定的其他事項(xiàng)。
第十一條：甲乙雙方如需修改合同相關(guān)條款或者存在未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等法律效力。
甲 方(蓋章)： 乙 方(蓋章)：
1、工作控制：有些類型的合同(例如，不確定交付類型，時(shí)間、材料或勞動(dòng)時(shí)間不確定的合同，以及費(fèi)用退還合同等)支付以及授權(quán)活動(dòng)一直會(huì)持續(xù)到獲得收益后，在這種情況下，訂貨便成了合同執(zhí)行后的管理事務(wù)。
不確定運(yùn)輸類型或時(shí)間、資源或勞動(dòng)時(shí)間不確定的合同執(zhí)行時(shí)，通常會(huì)遵循相同的模式。對(duì)于不確定運(yùn)輸類型的合同，客戶會(huì)根據(jù)合同中描述的執(zhí)行方式來開始一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的工作訂單形式，會(huì)直接根據(jù)合同規(guī)定來確定商品的單位價(jià)格，用單位價(jià)格乘以期望獲得的商品數(shù)量便得到了商品的總價(jià)值。這種工作訂單通常會(huì)由采購方簽署，并且發(fā)送給供貨商、顧客，以及金融機(jī)構(gòu)。
工作完成、工作檢查驗(yàn)收、貨品計(jì)價(jià)，以及貨款的支付都遵循通常的流程。一個(gè)典型的訂貨及支付過程如圖1所示。時(shí)間、原料、勞動(dòng)時(shí)間合同的過程，除了關(guān)于客戶的有效準(zhǔn)備聲明通常由內(nèi)部評(píng)估決定外，也遵循如圖l所示的相同過程。
對(duì)費(fèi)用退還合同中的工作控制過程比其他任何類型合同中的控制都要復(fù)雜得多，在時(shí)間要延續(xù)幾年的大型費(fèi)用退還合同中，通常都會(huì)采用過程控制。
許多費(fèi)用退還合同中需要對(duì)以下要素進(jìn)行建立和維護(hù)：每年工作計(jì)劃的處理過程、工作許可證明、輔助成本及過程控制的進(jìn)程信息( Notices to Proceed，NTP)。
采購方根據(jù)獲得的準(zhǔn)備基金，通知供應(yīng)商準(zhǔn)備好預(yù)期的貨物(按照隨后的以及最近財(cái)政年度的財(cái)政預(yù)算)，根據(jù)目前的運(yùn)作規(guī)劃及有關(guān)的信息來確定，這一過程可以為供應(yīng)商制定年度的工作計(jì)劃( Annual Work Plan，AWP)做出指導(dǎo)。
年度工作計(jì)劃是整個(gè)工作過程的核心部分，因?yàn)樗?guī)定了整個(gè)財(cái)政年度的工作內(nèi)容以及任務(wù)完成的標(biāo)準(zhǔn)。年度工作計(jì)劃還在資金導(dǎo)向與項(xiàng)目需求方面起到平衡的作用，在做年度計(jì)劃時(shí)，供應(yīng)商將核實(shí)其資源計(jì)劃，并且對(duì)將要執(zhí)行的任務(wù)安排時(shí)間進(jìn)度。
年度工作計(jì)劃的組成要素通常包括整個(gè)財(cái)政年度的目標(biāo)和計(jì)劃、時(shí)間安排、人員安排、成本評(píng)估。年度工作計(jì)劃會(huì)在每個(gè)財(cái)政年度的年中被更新。
工作權(quán)限通常包含多種義務(wù)，它們分別是工作任務(wù)的具體分工、工作授權(quán)期間相關(guān)信息的收集、原始成本數(shù)據(jù)的評(píng)估、工作授權(quán)滯后于AWP和NTP相關(guān)的各種數(shù)據(jù)的等。
在合同執(zhí)行過程中的特定時(shí)間或階段，任務(wù)的完成情況要在NTP文件中有所記錄，并且要在供應(yīng)商繼續(xù)下一步工作之前向供應(yīng)商說明，NTP文件通常包括對(duì)工作的說明、任務(wù)完成過程中的關(guān)鍵性時(shí)間階段，以及分配給任務(wù)的所有資金狀況。
在接受NTP時(shí)，供應(yīng)商將開始工作，同時(shí)開始計(jì)算與任務(wù)相關(guān)的成本費(fèi)用并安排對(duì)任務(wù)匯報(bào)的時(shí)間。
2、遵守合同：按合同要求進(jìn)行采購是采購方最基本的義務(wù)，然而真正對(duì)每日工作的監(jiān)控和管理活動(dòng)可以由其他的部門或是第三方組織來完成。對(duì)于極其復(fù)雜的合同、專業(yè)的采購或者技術(shù)含量很高的合同，通常會(huì)需要企業(yè)內(nèi)部其他部門或第三方管理部門來協(xié)助試用產(chǎn)品或服務(wù)，從而確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)是符合合同規(guī)定的。在這種情況下，每個(gè)企業(yè)將會(huì)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)方面的問題更加關(guān)注，但是它們也可能需要接受合理的培訓(xùn)并且購買相關(guān)的合同。每個(gè)企業(yè)必須在以下幾個(gè)方面給出基本的說明：
閱讀合同如果管理人員要了解整個(gè)工作的狀況，那么這一點(diǎn)是必須的;
創(chuàng)造互惠的基礎(chǔ)，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系;
了解合同的基本要求;
明確可能出現(xiàn)的潛在問題;
在通知合同管理者之前，它們可以采取的行動(dòng);
明確哪些事情是不能做的;
明確責(zé)任和職權(quán)范圍。
對(duì)于一個(gè)執(zhí)行狀況良好的合同來說，最終用戶和第三方管理機(jī)構(gòu)應(yīng)該不僅要了解合同本身，而且還應(yīng)該了解組織的運(yùn)行政策以及過程，將這些信息提供給管理部門是采購部門的基本義務(wù)，并建立良好的雙方溝通關(guān)系，這樣有助于組織或者采購部門對(duì)合同變化的管理進(jìn)行控制。在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)類似供應(yīng)商不能按要求履行合同或者采購方的需求行為發(fā)生變動(dòng)等情況。
對(duì)是否按合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控時(shí)，如果運(yùn)輸狀況及合同的執(zhí)行狀況良好，將會(huì)包括幾種做決定的技術(shù)和過程。對(duì)合同進(jìn)行監(jiān)控時(shí)為了確定合同的執(zhí)行狀況是否根據(jù)合同的要求進(jìn)行，并且當(dāng)執(zhí)行過程出現(xiàn)問題時(shí)需要被提示。采購方實(shí)施合同監(jiān)控是為了對(duì)以下幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了解：
是否能按照預(yù)期的規(guī)定執(zhí)行?
成本費(fèi)用是否在預(yù)計(jì)范圍之內(nèi)?
資源的使用是否與最初的預(yù)計(jì)水平相當(dāng)?
最終產(chǎn)品的質(zhì)量是否與合同要求的相一致?
關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈協(xié)調(diào) 收入共享合同 需求擾動(dòng) 分散決策 集中決策
中圖分類號(hào)：F273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3791（2014）11（c）-0118-02
1 無擾動(dòng)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)
所考慮的模型只有一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商，供應(yīng)鏈中的信息對(duì)稱而且共享。假定價(jià)格和需求的關(guān)系是確定的，可以表示為，其中是市場(chǎng)規(guī)模，即最大可能的市場(chǎng)需求量，是單位零售價(jià)（決策變量），是價(jià)格敏感系數(shù)，是在下的實(shí)際需求量，表示零售商的定貨量，則其銷售期末的收入為。
1.1 收入共享合同模型[1]
表示零售商的邊際成本（不包含支付給供應(yīng)商的任何費(fèi)用），表示供應(yīng)商的邊際生產(chǎn)成本，為供應(yīng)商對(duì)零售商的產(chǎn)品批發(fā)價(jià)，是零售商分得總收入的比例，。
零售商的收益，供應(yīng)商的收益，供應(yīng)鏈總收益.
集中決策環(huán)境下，最優(yōu)訂購數(shù)量，最優(yōu)市場(chǎng)定價(jià)，供應(yīng)鏈最大收益。
1.2 分散決策環(huán)境下的協(xié)調(diào)
定理1.1 若，則有，。
而且是零售商的最優(yōu)決策，即供應(yīng)鏈得到協(xié)調(diào)。
2 需求擾動(dòng)[2]下的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)
需求發(fā)生擾動(dòng)后，零售商銷售期末的收入為，此處擾動(dòng)以表示。以表示提高生產(chǎn)量時(shí)的單位成本，表示需求降低時(shí)的單位處理成本。根據(jù)實(shí)際，可以假設(shè)
2.1 需求擾動(dòng)下收入共享合同模型
需求擾動(dòng)下，零售商的收益，
（2.1）
供應(yīng)商的收益：
供應(yīng)鏈總收益：
其中，，是需求擾動(dòng)后零售商分得總收入的比例，，。
2.2 集中決策[3]環(huán)境下
引理2.1 假設(shè)是的最優(yōu)解，那么時(shí)，，即；時(shí)，，即。
依據(jù)該引理，時(shí)，可以在范圍內(nèi)進(jìn)行討論，
供應(yīng)商的收益：
供應(yīng)鏈總收益：
=
令，則+。
同樣的，時(shí)，可以在0
供應(yīng)商的收益為：
供應(yīng)鏈總收益：
。
令，則。
2.3 分散決策環(huán)境下的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)
（1）的情況。
將該情況下的最優(yōu)訂購數(shù)量和最優(yōu)定價(jià)分別記作。
定理2.2 若，，，，則
=，。
而且是零售商的最優(yōu)決策，即供應(yīng)鏈達(dá)到協(xié)調(diào)。
證明：將代入（2.1）中，得到=；而 。由于 +，也是零售商的最優(yōu)決策，即供應(yīng)鏈得到協(xié)調(diào)。對(duì)的上界的限制是為了保證供應(yīng)商的收益不少于。
當(dāng)時(shí)，供應(yīng)商的收益少于，要獲得協(xié)調(diào)，必須調(diào)整參數(shù)的取值范圍。在這種情況下， ，從而。結(jié)合定理2.2，可以得到以下定理：
定理2.3 若，，，則=，
而且是零售商的最優(yōu)決策，即供應(yīng)鏈達(dá)到協(xié)調(diào)。
證明：證明和定理2.2的一樣。對(duì)的上界的限制是為了保證供應(yīng)商的收益非負(fù)。
（2）的情況。
將該情況下的最優(yōu)訂購數(shù)量和最優(yōu)定價(jià)分別記作。
引理2.2 時(shí)，若供應(yīng)商參與到該合同中來，必有。
根據(jù)該引理，并結(jié)合情況下的方法進(jìn)行討論，可以得到定理2.4。
定理2.4時(shí)，若 ，，則=， 。
并且{}也是零售商的最優(yōu)決策，即供應(yīng)鏈得到協(xié)調(diào)。
當(dāng)，供應(yīng)商的最優(yōu)決策便是將數(shù)量以低于的價(jià)格在二手市場(chǎng)上處理掉。
3 數(shù)值實(shí)驗(yàn)
下面給出幾個(gè)數(shù)值實(shí)驗(yàn)的例子來說明論文中所取得的一些結(jié)果。
首先考慮沒有發(fā)生擾動(dòng)時(shí)的情況。假設(shè)，，，那么就有，相應(yīng)的最優(yōu)定價(jià)11，零售商的最優(yōu)訂購數(shù)量，也就是供應(yīng)商的最優(yōu)生產(chǎn)數(shù)量=9，供應(yīng)鏈的最大收益=81。如果供應(yīng)商和零售商經(jīng)談判，雙方一致確認(rèn)，那么批發(fā)價(jià)。于是合同參數(shù)可以協(xié)調(diào)該供應(yīng)鏈，在此合同下，供應(yīng)商的收益為32.4，零售商的收益為48.6。
當(dāng)需求發(fā)生擾動(dòng)后，生產(chǎn)計(jì)劃需要調(diào)整。先來看需求增加的例子。假設(shè)，=5，那么最優(yōu)生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)該調(diào)整為11，最優(yōu)定價(jià)為，供應(yīng)鏈最大收益。如果，那么批發(fā)價(jià)應(yīng)該調(diào)整為，即（0.4，0.7）可以協(xié)調(diào)該供應(yīng)鏈，供應(yīng)商的收益為81.6，零售商的收益為48.4。
再來看需求減少的例子。如果，那么最優(yōu)生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)該調(diào)整為7，最優(yōu)定價(jià)調(diào)整為，供應(yīng)鏈最大收益。如果，那么，不過，一般情況下，所以要提高的值。假設(shè)=0.8，那么，即（0.8，0.3）可以協(xié)調(diào)該供應(yīng)鏈.在這個(gè)合同下，供應(yīng)商的收益為0.8，零售商的收益為39.2。可見，有一定的范圍，容易證明在這種情況下。
這里，并沒有考慮雙贏的問題，可以認(rèn)為以上數(shù)值實(shí)驗(yàn)的參數(shù)取值保證了雙贏。
4 結(jié)語
文章基于收入共享合同，將需求擾動(dòng)分為兩種情況討論了相應(yīng)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)問題，推導(dǎo)出供應(yīng)鏈在需求擾動(dòng)下達(dá)到協(xié)調(diào)的條件。可以看到，收入共享合同在需求發(fā)生擾動(dòng)時(shí)，盡管需求擾動(dòng)的情況不同，程度不同，但是只要對(duì)合同參數(shù)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，就可以繼續(xù)協(xié)調(diào)該供應(yīng)鏈，修正公式比較簡(jiǎn)單，易操作。數(shù)值實(shí)驗(yàn)部分給出具體的例子，進(jìn)一步說明了文中推導(dǎo)出來的結(jié)論。
然而，整個(gè)供應(yīng)鏈的最優(yōu)訂購數(shù)量（對(duì)供應(yīng)商而言，是最優(yōu)生產(chǎn)數(shù)量），以及合同參數(shù)依賴于市場(chǎng)需求和所有成員的邊際成本等相關(guān)信息。因此，為了達(dá)到供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，這些信息在整個(gè)供應(yīng)鏈中必須是共享的。
文章研究的供應(yīng)鏈只包含一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商，以后可以研究包含一個(gè)供應(yīng)商和多個(gè)零售商的供應(yīng)鏈以及包含多個(gè)階段的更長(zhǎng)的供應(yīng)鏈。
參考文獻(xiàn)
[1] G.Cachon，M.A.Lariviere.Supply Chain Coordination with Revenue Sharing Contracts：Strengths and Limitations[M].Management science，2005（51）：30-44.
[2] Xia.Y.，X.Qi，and G.Yu.Real-Time Production and Inventory Disruption Management under the Continuous Rate Economic Production Quantity Model[M].under review by Production and Operations Management.
1999年4月26日，糧油供應(yīng)站向鄭州鐵路運(yùn)輸法院提起訴訟，稱：被告所屬寧波北站在未見到領(lǐng)貨憑證及張巖身份證明情況下，將爭(zhēng)議貨物讓與其沒有關(guān)系的“寧波鐵路北站客貨運(yùn)輸服務(wù)公司”提走，致使貨款無法收回。請(qǐng)求判令被告賠償貨款及包裝費(fèi)損失43.3萬元，賠償運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用67881.60元，賠償追索貨款支出的差旅費(fèi)5000元。
被告杭州鐵路分局答辯稱：原告是于1998年4月23日托運(yùn)的貨物，寧波北站至次月2日先后將貨物交付給持領(lǐng)貨憑證的收貨人，已交付完畢。原告于1999年4月7日才來人查詢貨物，已超過《鐵路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則》第二十二條、《鐵路貨物運(yùn)輸規(guī)程》第五十四條及最高人民法院《關(guān)于審理鐵路運(yùn)輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條所規(guī)定的索賠時(shí)效，喪失了實(shí)體請(qǐng)求權(quán)，應(yīng)依法駁回原告的訴訟請(qǐng)求。貨物運(yùn)單是鐵路貨物運(yùn)輸合同的主要形式，故《鐵路貨物運(yùn)輸規(guī)程》第三十四條明確規(guī)定貨物到站應(yīng)向貨物運(yùn)單內(nèi)記載的收貨人交付。本件貨物運(yùn)單記載的收貨人為良茂公司，又有良茂公司的介紹信及有關(guān)領(lǐng)貨憑證，故對(duì)持證人辦理了交付，此不構(gòu)成誤交付。因按貨規(guī)規(guī)定已將貨物運(yùn)單隨貨交給了收貨人，現(xiàn)已無法取證。但根據(jù)編組記錄、卸貨記錄、發(fā)站回函，均能證明貨物運(yùn)單載明的收貨人是良茂公司;特別是良茂公司提貨時(shí)出具了與五車貨物票號(hào)、車號(hào)相符的領(lǐng)貨憑證，表明原告已將領(lǐng)貨憑證即領(lǐng)貨權(quán)利交給了良茂公司，良茂公司是真正的收貨人。原告因發(fā)貨后未收到貨款，欲將商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給已履行正常交付義務(wù)的鐵路運(yùn)輸企業(yè)，不符合《民法通則》的公平原則。
【審判】
鄭州鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)審理認(rèn)為：原告按鐵路運(yùn)輸?shù)囊?guī)定填寫了運(yùn)單，提交了所運(yùn)貨物，交納了運(yùn)雜費(fèi)，與鐵路運(yùn)輸企業(yè)建立了貨物運(yùn)輸合同法律關(guān)系，應(yīng)受法律保護(hù)。被告未按貨票和領(lǐng)貨憑證記載的收貨人交付，屬于誤交付。被告辯稱五車玉米運(yùn)單記載的收貨人是良茂公司，卻又提供不出該運(yùn)單，應(yīng)負(fù)舉證不能的責(zé)任。誤交付行為發(fā)生后，被告未編制貨運(yùn)記錄。原告于1999年4月7日到北站查找貨物時(shí)得知誤交付，至同月26日向法院起訴，不超過《鐵路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則》關(guān)于承運(yùn)人同托運(yùn)人或收貨人相互間要求賠償?shù)臅r(shí)效期限180日的規(guī)定。除去丟失的1件貨物不屬于到達(dá)站的責(zé)任外，被告應(yīng)賠償原告五車玉米款379916?56元、運(yùn)雜費(fèi)26677?55元、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)1200元。原告請(qǐng)求被告支付的包裝費(fèi)及其他費(fèi)用因缺乏證據(jù)不予認(rèn)定，其主張的差旅費(fèi)因不屬于貨物運(yùn)輸規(guī)定賠償?shù)姆秶嗖挥璞Ｗo(hù)。依照《鐵路貨物運(yùn)輸規(guī)程》第三十四條、第五十六條第三款，《鐵路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則》第九條第三款、第二十二條第一款，《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條，最高人民法院《關(guān)于審理鐵路運(yùn)輸損害賠償案件若干問題的解釋》第八條的規(guī)定，該院于XX年1月31日判決如下：
一、被告杭州鐵路分局賠償原告糧油供應(yīng)站玉米款、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)407794.11元。
二、駁回原告糧油供應(yīng)站關(guān)于運(yùn)輸玉米包裝費(fèi)、利息及差旅費(fèi)的訴訟請(qǐng)求。
杭州鐵路分局不服判決，提出上訴，稱：1?原判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。(1)被上訴人對(duì)領(lǐng)貨人張巖未如期提到貨早已“知道”，其訴狀中的表述即是明證。拖了近一年的時(shí)間因貨款未收回而到寧波北站查找該批貨物由誰提走，原判關(guān)于被上訴人在時(shí)效內(nèi)不知權(quán)利被侵害的事實(shí)認(rèn)定，顯然不能成立。(2)《鐵路貨物運(yùn)輸規(guī)程》第五十四條第一項(xiàng)、《鐵路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則》第二十二條第二款第二項(xiàng)對(duì)賠償時(shí)效期限起算均有規(guī)定，且其內(nèi)容經(jīng)國家公布，明示于眾，作為合同當(dāng)事人的被上訴人“應(yīng)當(dāng)知道”。被上訴人未在已知的法定索賠期限內(nèi)向上訴人主張權(quán)利，其實(shí)體權(quán)利已經(jīng)喪失。2?原判適用法律不當(dāng)。3?本案不構(gòu)成誤交付。上訴人向法庭提交了多份按貨物運(yùn)單記載的書證，均記載本案所涉貨物的收貨人是良茂公司，交付時(shí)已按《鐵路貨物運(yùn)輸規(guī)程》三十四條規(guī)定辦理，貨、單一并交付給了運(yùn)單記載的收貨人。4?上訴人企業(yè)已依法分立，原所屬寧波北站已移交蕭甬鐵路有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱蕭甬公司)，上訴人現(xiàn)已非本案訴訟主體。請(qǐng)求二審法院裁定變更蕭甬公司為本案訴訟主體，依法改判上訴人在本案中不承擔(dān)賠償責(zé)任。
被上訴人糧油供應(yīng)站答辯稱：其是在張巖明確答復(fù)未收到貨后前往寧波北站追查時(shí)才知道張巖確未收到貨。從1999年4月7日寧波北站書面同意查詢至我方起訴未超過六個(gè)月，未喪失追償權(quán)。鐵路貨物運(yùn)輸中運(yùn)單、貨票和領(lǐng)貨憑證所記載的收貨人是相互吻合的，未經(jīng)發(fā)貨人同意，他人無權(quán)變更。上訴人稱運(yùn)單記載的收貨人是良茂公司，但又不能提供運(yùn)單，所羅列的編組記錄、卸車記錄及貨運(yùn)記錄，都不能和貨票、領(lǐng)貨憑證對(duì)抗，應(yīng)負(fù)舉證不能的責(zé)任。
一審判決正確。
鄭州鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院經(jīng)審理還查明：1998年4月24日，糧油供應(yīng)站作為供方與需方良茂公司簽訂了供貨合同，約定品種玉米，以實(shí)收數(shù)為準(zhǔn);供方貨到需方寧波北站后十日內(nèi)一次性付清貨款，價(jià)格、數(shù)量以雙方協(xié)商后需方電報(bào)為準(zhǔn)。1998年5月4日上午，良茂公司收到糧油供應(yīng)站吳金剛發(fā)來的傳真件，內(nèi)容是五車玉米的車號(hào)。1998年5月15日，良茂公司以匯票方式給吳金剛匯款16萬元。另上訴人提交的編組記錄、卸車記錄上記載的收貨人是良茂公司。
鄭州鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案系鐵路運(yùn)輸合同糾紛，當(dāng)事人向鐵路運(yùn)輸企業(yè)要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，時(shí)效期間應(yīng)依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理鐵路運(yùn)輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條第一款的規(guī)定，適用180日的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條的規(guī)定，訴訟時(shí)效期間應(yīng)從知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起計(jì)算。
糧油供應(yīng)站于1998年4月23日辦理托運(yùn)五車玉米，隨后將領(lǐng)貨憑證寄給良茂公司經(jīng)理薛飛，5月4日良茂公司收到糧油供應(yīng)站發(fā)來的關(guān)于五車玉米車號(hào)的傳真件，5月7日良茂公司從到站將五車玉米提走，5月15日糧油供應(yīng)站收到良茂公司給付的部分玉米款16萬元，此時(shí)糧油供應(yīng)站就應(yīng)當(dāng)知道所托運(yùn)的玉米不是由領(lǐng)貨人張巖領(lǐng)走，糧油供應(yīng)站即應(yīng)在自此時(shí)起180日內(nèi)向鐵路運(yùn)輸企業(yè)請(qǐng)求賠償。但糧油供應(yīng)站于1999年4月26日才向法院起訴主張權(quán)利，顯然已超過了訴訟時(shí)效期間。故上訴人關(guān)于本案已過訴訟時(shí)效的上訴理由成立，本院予以支持。上訴人關(guān)于其現(xiàn)已非本案訴訟主體的上訴理由，因上訴人未當(dāng)庭舉證，故不予審議。依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條，最高人民法院《關(guān)于審理鐵路運(yùn)輸損害賠償案件若干問題的解釋》第十五條第一款，《鐵路貨物運(yùn)輸合同實(shí)施細(xì)則》第二十二條第一款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)之規(guī)定，該院于XX年9月1日終審判決如下：
一、撤銷鄭州鐵路運(yùn)輸法院一審民事判決。
二、駁回被上訴人糧油供應(yīng)站的訴訟請(qǐng)求。
【評(píng)析】
處理本案的關(guān)鍵問題在于原告起訴是否超過訴訟時(shí)效。如果超過訴訟時(shí)效，一切賠償都無從談起。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理鐵路運(yùn)輸損害賠償案件若干問題的解釋》的規(guī)定，托運(yùn)人向鐵路運(yùn)輸企業(yè)的索賠時(shí)效為180天，但訴訟時(shí)效如何起算，有不同的理解：第一種意見認(rèn)為應(yīng)自運(yùn)到期限屆滿后第30日起算;第二種意見認(rèn)為應(yīng)自鐵路企業(yè)交給貨運(yùn)記錄的次日起算;第三種意見認(rèn)為應(yīng)自原告向到站查詢得知誤交付時(shí)起算;第四種意見認(rèn)為應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起算。第二種意見明顯不妥。因?yàn)楸景盖闆r特殊，承運(yùn)人一直未編制貨運(yùn)記錄，當(dāng)然不存在交給貨運(yùn)記錄的事實(shí)，所以不能以交給貨運(yùn)記錄的次日作為起算日期。第三種意見也不妥，因?yàn)閺谋景盖闆r看，托運(yùn)人并非在查詢時(shí)才得知誤交付。第一種意見的不妥之處在于其引用的自第30日起算，是司法解釋對(duì)于承運(yùn)中的貨物發(fā)生損失或逾期的一般規(guī)定，并非對(duì)誤交付的專門規(guī)定。最高人民法院法交(1993)14號(hào)《關(guān)于運(yùn)輸貨物誤交付法律責(zé)任問題的復(fù)函》中明確指出：“承運(yùn)人應(yīng)編制而未編制貨運(yùn)記錄交給收貨人的，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十七條規(guī)定，訴訟時(shí)效從知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起算。”因此，第四種意見是正確的。原告作為托運(yùn)人與良茂公司簽訂了供貨合同，后又將車號(hào)告知，隨后又收到良茂公司的匯款。在其于5月15日收到良茂公司的匯款時(shí)就應(yīng)當(dāng)知道貨物已被良茂公司領(lǐng)走，其權(quán)利被侵犯。所以，以此時(shí)間作為起算日期，是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
被告能否構(gòu)成誤交付也是處理本案的一個(gè)難點(diǎn)問題。被告向法庭提交了多份按貨物運(yùn)單記載的書證，如編組記錄、卸車記錄，這些記錄均記載貨物的收貨人是良茂公司。但是，領(lǐng)貨憑證上顯示的收貨人是張巖。根據(jù)《鐵路法》的規(guī)定，應(yīng)以貨物運(yùn)單記載的收貨人為準(zhǔn)，但雙方都不能舉出貨物運(yùn)單。在這種情況下，就要判定哪個(gè)證據(jù)效力更高。通常來講，領(lǐng)貨憑證與貨物運(yùn)單是一致的，并且在發(fā)站經(jīng)過承運(yùn)人的檢查，在效力上高于編組記錄、卸車記錄。但難點(diǎn)在于，本該托運(yùn)人舉證的貨物運(yùn)單，其未舉證，卻只舉證了領(lǐng)貨憑證，給法院認(rèn)定事實(shí)帶來了難度。
關(guān)鍵詞:公路工程;合同管理;項(xiàng)目成本控制
公路施工期間涉及到的單位相對(duì)較多，因此在合同管理期間需要明確各個(gè)單位的責(zé)任，無論是工程的建設(shè)質(zhì)量還是公路的建設(shè)工期，都需要在合同中作出詳細(xì)的規(guī)定，以合同來平衡各方單位的權(quán)益和責(zé)任。在合同管理期間，作為成本管理的重要依據(jù)，需要相關(guān)人員結(jié)合實(shí)際工程的建設(shè)情況在合同中適當(dāng)?shù)卦黾訔l款，降低施工期間存在的危險(xiǎn)因素，保障成本降低的目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。同時(shí)在合同中也能夠清晰體現(xiàn)出工程建設(shè)的步驟、計(jì)劃和目標(biāo)。因此做好合同管理工作，可以保障工程順利完成，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)。
1公路工程合同管理的特點(diǎn)
1.1多樣性
公路工程項(xiàng)目本身的施工項(xiàng)目相對(duì)較多，且需要在合同管理期間對(duì)各個(gè)施工環(huán)節(jié)和技術(shù)使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和整理，為后續(xù)各項(xiàng)施工工作或者類似工程開展提供真實(shí)的參考［1］。因此在合同管理中，多樣性便成為其首要的特點(diǎn)。
1.2復(fù)雜性
一般公路工程項(xiàng)目在施工期間需要進(jìn)行的步驟包含勞務(wù)、材料與機(jī)械的采購、后期施工監(jiān)督和養(yǎng)護(hù)等工作內(nèi)容，作為合同中不可缺少的內(nèi)容，涉及的范圍相對(duì)較廣，其中包含多個(gè)單位和多名人員參與，數(shù)據(jù)量大，復(fù)雜性高，由此會(huì)對(duì)合同管理的效果造成一定的影響。
1.3動(dòng)態(tài)性
公路項(xiàng)目施工需要結(jié)合有關(guān)設(shè)計(jì)與管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來進(jìn)行，但是由于實(shí)際施工過程容易受到各種因素的影響，如環(huán)境、氣候、技術(shù)條件、人員和工程變動(dòng)等，這時(shí)在合同中就需要做好相對(duì)應(yīng)的改進(jìn)和調(diào)整，并且此貫穿于整個(gè)工程建設(shè)過程，因此合同的管理具備一定的動(dòng)態(tài)性。
2公路工程合同管理的原則
2.1權(quán)責(zé)分明
在實(shí)際公路工程的合同管理過程中，需要明確各個(gè)參建單位的權(quán)利和責(zé)任，各方利益劃分清晰，并貫穿于整個(gè)合同管理過程。在工程開展的前期，需要對(duì)項(xiàng)目所處環(huán)境與自身?xiàng)l件進(jìn)行詳細(xì)了解，并明確標(biāo)示出各方所具有的權(quán)責(zé)和工作內(nèi)容，以此促使各方能夠按照合同的約定有效開展工作［2］。另外，在成本控制中也需要詳細(xì)體現(xiàn)出第一責(zé)任人的管理范圍和所有責(zé)任的體系范圍，并保障內(nèi)容中明確第一責(zé)任人的調(diào)控權(quán)利。
2.2全面性
要想做好公路工程項(xiàng)目成本管理工作，需要實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化管理的效果，精準(zhǔn)掌握合同中雙方所簽署的合同內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況仔細(xì)推敲合同內(nèi)容，保障各方利益和權(quán)責(zé)平衡與清晰。同時(shí)需要項(xiàng)目經(jīng)理區(qū)別對(duì)待每一個(gè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目分類后做好針對(duì)性的研究和分析，隨后結(jié)合其可能存在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)做出整體的考量方案，以方案內(nèi)容的合理性與科學(xué)性來確定最終的合同內(nèi)容。另外，在合同管理期間，要想提升管理的水平和效果，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和明確目標(biāo)責(zé)任制是基礎(chǔ)與重點(diǎn)。
2.3科學(xué)性
目前在所有的公路工程項(xiàng)目的成本控制中，都需要根據(jù)實(shí)際工程開展的現(xiàn)狀和特點(diǎn)制定出科學(xué)性的合同管理標(biāo)準(zhǔn)，制定的管理目標(biāo)要與實(shí)際工程相互結(jié)合，保障其滿足實(shí)際要求，突出科學(xué)合理性，以檢查監(jiān)督、指標(biāo)預(yù)算和措施制定等手段來真正落實(shí)對(duì)成本的管控。
3公路工程合同管理的作用
3.1施工前期
在項(xiàng)目合同擬定期間，需要結(jié)合投資的概算和施工項(xiàng)目進(jìn)度要求的分析來確定施工主體，修改不合理的條款內(nèi)容，保障后續(xù)成本能夠被有效控制。同時(shí)相關(guān)施工主體需要設(shè)立專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，在合同洽談和各項(xiàng)條款擬定期間由此管理團(tuán)隊(duì)做好分析與管理，保障合同內(nèi)容的合理與科學(xué)性，避免不必要的成本浪費(fèi)。根據(jù)相關(guān)工程項(xiàng)目的招標(biāo)規(guī)范文件內(nèi)容規(guī)定，公路工程合同中主要內(nèi)容包含費(fèi)用、名稱、地點(diǎn)和項(xiàng)目?jī)?nèi)容等方面，通過對(duì)合同的詳細(xì)分析，能夠最大程度地保障成本支出在合理范圍內(nèi)［3］。同時(shí)還須規(guī)范項(xiàng)目施工單位的主體人員，如管理人員的職責(zé)要求、開工時(shí)間與竣工時(shí)間、保證金與違約金等相關(guān)規(guī)定以及款項(xiàng)的支付時(shí)間等都需要在合同中明確的體現(xiàn)。公路工程的款項(xiàng)結(jié)算方式一般都是以月結(jié)為主，具體流程(見圖1)。需要施工單位每個(gè)月上報(bào)工程成本的支出明細(xì)，并上交管理費(fèi)用、人工與材料費(fèi)用等明細(xì)報(bào)表，最后由公路工程的負(fù)責(zé)人核查相關(guān)明細(xì)，并簽字確認(rèn)，以此作為后續(xù)工程成本控制的重要依據(jù)。
3.2履行合同時(shí)期
在簽訂公路工程合同之后，需要施工主體單位結(jié)合合同內(nèi)容和各項(xiàng)目來履行合同的義務(wù)，并結(jié)合監(jiān)督和指導(dǎo)來對(duì)合同管理進(jìn)行強(qiáng)化，保障合同中的每一項(xiàng)內(nèi)容都可落到實(shí)處。一般公路工程的合同實(shí)施期間都需要對(duì)一些分包合同內(nèi)容加以重點(diǎn)關(guān)注，因?yàn)檫@種分包合同涉及到總承包和其他承包單位之間的連帶責(zé)任關(guān)系，如果在工程分包過程中出現(xiàn)任何失誤或者問題都可能會(huì)改變合同的內(nèi)容，并改變?cè)泻贤械臋?quán)利與義務(wù)關(guān)系。如果因?yàn)楣芾聿块T的責(zé)任落實(shí)不完全導(dǎo)致施工進(jìn)度落后，施工單位必須要提出延期完工的申請(qǐng)，這對(duì)于成本管理效果和水平將會(huì)造成嚴(yán)重的不良影響。另外，公路工程的成本控制內(nèi)容主要包含人工、管理、材料和設(shè)備成本等(見圖2)。其中的人工成本的控制是基于公路工程的成本控制指標(biāo)和技術(shù)手段等結(jié)合競(jìng)標(biāo)的方式來選拔員工，以優(yōu)質(zhì)的員工來提升工程建設(shè)質(zhì)量;管理成本控制是基于項(xiàng)目管理與建設(shè)的需求所采取合適的方式來做好項(xiàng)目管理工作，保障管理工作的順利實(shí)施;材料成本控制是指在整個(gè)施工操作期間需要施工單位考慮材料的運(yùn)輸成本和本身成本等多方面因素，以減少損耗為目的來降低整體成本;設(shè)備成本控制是指對(duì)工程建設(shè)中所使用的設(shè)備采購、租賃和維修以及運(yùn)營等各個(gè)方面成本的管理與控制。因此在實(shí)際管理中，對(duì)各個(gè)部門需要加強(qiáng)監(jiān)管。另外在工程索賠期間，需要一些基礎(chǔ)性資料的支撐，如延續(xù)手續(xù)、施工延期編號(hào)、原因、期限等。當(dāng)出現(xiàn)費(fèi)用索賠事件時(shí)，需要相關(guān)人員根據(jù)合同的內(nèi)容提交索賠書，并根據(jù)原因開展調(diào)查和分析，保障合同交付的順利性，做好安全隱患的防范工作，也保障成本控制和合同管理的水平提升。
4公路工程合同控制與項(xiàng)目成本管理措施
4.1人工成本控制措施
雖然人工成本在整個(gè)項(xiàng)目管理中占比較少，但是對(duì)于項(xiàng)目本身的管理情況來講有著重要的意義。因此做好人工成本的管理是保障整個(gè)工程合同與成本管理的重要條件，一方面需要科學(xué)考量施工人員和技術(shù)人員的水平，與符合崗位要求且相對(duì)固定的人員簽訂合同;另一方面需要對(duì)所選擇的技術(shù)人員進(jìn)行詳細(xì)考核，制定科學(xué)的管理方案。
4.2材料成本控制措施
在整個(gè)公路工程項(xiàng)目成本管理期間，材料成本所占據(jù)的比例相對(duì)較大，因此需要對(duì)材料成本進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證工程所需材料較好的性價(jià)比是合同簽訂的重要前提。另外在材料選擇時(shí)，需要對(duì)多家供應(yīng)商的實(shí)力、材料價(jià)格和服務(wù)態(tài)度進(jìn)行評(píng)估與考量，對(duì)比多家供應(yīng)商之后選擇最為合適的材料供應(yīng)商，最終與該供應(yīng)商簽訂材料的采購合同，制定好各項(xiàng)約束條款，避免購入偽劣材料而影響工程質(zhì)量。
4.3設(shè)備成本控制措施
在公路工程建設(shè)期間，必定要涉及到多種機(jī)械，如挖掘機(jī)、壓路機(jī)等，這些機(jī)械設(shè)備所支出的費(fèi)用一般包含設(shè)備租賃單位收取的租賃費(fèi)用和單位購買機(jī)械所支出的費(fèi)用2個(gè)方面，因此做好機(jī)械成本的控制需要從這2個(gè)方面入手。采取科學(xué)的采購方式來對(duì)設(shè)備進(jìn)行成本的管理，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)整體成本的控制。
4.4項(xiàng)目管理費(fèi)用控制措施
在具體的公路工程項(xiàng)目開展期間，做好工程的管理需要注意2個(gè)核心問題，分別為項(xiàng)目人員的薪資和辦公費(fèi)用。基于這2項(xiàng)費(fèi)用支出的需求和要求，需要在項(xiàng)目經(jīng)營責(zé)任書上做出明確的標(biāo)注，并且在合同履行期間防止各項(xiàng)資源的不合理使用和浪費(fèi)情況，進(jìn)而有效控制管理成本的支出，達(dá)到降低整體成本的目標(biāo)。
5結(jié)語
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸激烈，在實(shí)際的成本管理中，需要注重工程項(xiàng)目的合同管理內(nèi)容控制與監(jiān)督，以合同內(nèi)容為約束條件，科學(xué)做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)算與成本的控制工作，使項(xiàng)目利潤最大化，促進(jìn)我國的公路事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
［1］徐青．公路工程合同管理在項(xiàng)目成本控制中的應(yīng)用［J］．黑龍江交通科技，2019，42(5):217－218．
［2］劉昕昕．公路工程合同管理在項(xiàng)目成本控制中的作用［J］．黑龍江交通科技，2019，42(1):210+212．
[關(guān)鍵詞]：建設(shè)項(xiàng)目；施工合同；合同管理；
中圖分類號(hào)：TU723.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：
基金項(xiàng)目：黑龍江省高等教育學(xué)會(huì)“十二五” 規(guī)劃課題
1. 建設(shè)工程施工合同管理的現(xiàn)實(shí)意義
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制的發(fā)育和完善，政府管理部門需要轉(zhuǎn)變政府職能，更多地應(yīng)用法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)手段調(diào)節(jié)和管理市場(chǎng)，合同管理制度是其管理制度的關(guān)鍵內(nèi)容之一。在建設(shè)工程中政府行政管理部門必須加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同的管理，規(guī)范市場(chǎng)主體的交易行為，促進(jìn)建筑市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同的管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的必然要求。在我國加入WTO后，建筑市場(chǎng)全面開放。國外承包商進(jìn)入我國建筑市場(chǎng)，如果業(yè)主不以平等市場(chǎng)主體進(jìn)行交易，仍然盲目壓價(jià)、壓工期和要求墊支工程款，就會(huì)被外國承包商援引“非歧視原則”而引起貿(mào)易糾紛。將造成國內(nèi)建筑企業(yè)喪失大量參與國際競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。因此，遵循市場(chǎng)規(guī)則和國際慣例，加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同的規(guī)范管理，建立行之有效的合同管理制度勢(shì)在必行。
2.建筑工程施工合同的類型要求及管理范圍
2.1建筑工程施工合同的類型要求
建筑工程施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程任務(wù)，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。依照施工合同，承包人應(yīng)完成一定的建筑、安裝工程任務(wù)，發(fā)包人應(yīng)提供必要的施工條件并支付工程價(jià)款。以付款方式進(jìn)行劃分，合同可分為以下幾種：總價(jià)合同 、單價(jià)合同和成本加酬金合同。總價(jià)合同能夠使建設(shè)單位在評(píng)標(biāo)時(shí)易于確定報(bào)價(jià)最低的承包商、易于進(jìn)行支付計(jì)算。適用于工程量不太大且能精確計(jì)算、工期較短、技術(shù)不太復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)不大的項(xiàng)目。采用這種合同類型要求建設(shè)單位必須準(zhǔn)備詳細(xì)而全面的設(shè)計(jì)圖紙（—般要求施工詳圖）和各項(xiàng)說明，使承包單位能準(zhǔn)確計(jì)算工程量。單價(jià)合同適用范圍比較寬，其風(fēng)險(xiǎn)可以得到合理的分?jǐn)偅⑶夷芄膭?lì)承包單位通過提高工效等手段從成本節(jié)約中提高利潤。這類合同能夠成立的關(guān)鍵在于雙方對(duì)單價(jià)和工程量計(jì)算方法的確認(rèn)。在合同履行中需要注意的問題則是雙方對(duì)實(shí)際工程量計(jì)量的確認(rèn)。成本加酬金合同，是由業(yè)主向承包單位支付工程項(xiàng)目的實(shí)際成本，并按事先約定的某一種方式支付酬金的合同類型。在這類合同中，業(yè)主需承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的一切費(fèi)用，因此也就承擔(dān)了項(xiàng)目的全部風(fēng)險(xiǎn)。而承包單位由于無風(fēng)險(xiǎn)，其報(bào)酬往往也較低。這類合同的缺點(diǎn)是業(yè)主對(duì)工程總造價(jià)不易控制，承包商也往往不注意降低項(xiàng)目成本，所以這類合同主要適用于以下項(xiàng)目需要立即開展工作的項(xiàng)目和新型的工程項(xiàng)目或?qū)?xiàng)目工程內(nèi)容及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未確定以及風(fēng)險(xiǎn)很大的項(xiàng)目。
2.2建筑工程施工合同的管理范圍
2.2.1建筑工程施工合同中關(guān)于工程價(jià)款的管理
主要包括工程預(yù)付款及工程進(jìn)度款、工程變更價(jià)款及竣工結(jié)算編制與工程價(jià)款的結(jié)算的管理。
2.2.2建筑工程施工合同中關(guān)于工程質(zhì)量的管理
主要包括發(fā)包人及承包人按著各自要求提供圖紙、發(fā)包人及承包人供應(yīng)及采購材料、工程驗(yàn)收的質(zhì)量控制及保修工作。
2.2.3建筑工程施工合同中工程進(jìn)度的管理
主要包括施工準(zhǔn)備、施工及竣工驗(yàn)收三個(gè)過程的進(jìn)度管理。
3國內(nèi)建設(shè)合同管理中存在的主要問題
3.1人們的法制意識(shí)與合同意識(shí)比較淡薄
合同法律是合同訂立和履行全過程的法律依據(jù),但往往由于雙方對(duì)法律知識(shí)的欠缺，訂立和履行合同往往離開合同法律，使得合同成為無效合同, 不受法律保護(hù)。失去了合同的應(yīng)有的意義。
3.2部分合同缺失公正
合同中絕大多數(shù)條款是由發(fā)包方制定, 大多強(qiáng)調(diào)對(duì)承包方的義務(wù), 對(duì)業(yè)主的制約條款偏少, 特別是對(duì)業(yè)主違約、賠償?shù)确矫娴募s定不具體, 也缺乏行之有效的處罰辦法。由于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制還不健全, 買方市場(chǎng)培育了業(yè)主的“上帝”地位, 客觀的不平等地位,
3.3建設(shè)工程合同履約程度低, 違約現(xiàn)象嚴(yán)重。
有些工程合同的簽約雙方都不認(rèn)真履行合同，隨意修改合同，或違背合同規(guī)定。合同違約現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如業(yè)主暗中以墊資為條件，違法發(fā)包；在工程建設(shè)中業(yè)主不按照合同約定支付工程進(jìn)度款；建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包人不及時(shí)辦理竣工結(jié)算手續(xù)，甚至部分業(yè)主已使用工程多年，仍以種種理由拒付工程款，形成建設(shè)市場(chǎng)嚴(yán)重拖欠工程款的頑癥；承包商偷工減料，不按規(guī)范施工，形成劣質(zhì)工程或“豆腐渣”工程，嚴(yán)重影響工程建設(shè)市場(chǎng)[1]。
3.4“陰陽合同”充斥市場(chǎng)，缺乏有效的分包合同管理
有些業(yè)主除按招標(biāo)文件簽訂“陽合同”，供建設(shè)行政主管部分審查備案外，還私下與施工單位簽訂一份與原合同相悖的“地下合同”或增補(bǔ)條款，這種行為，嚴(yán)重?fù)p害承包商利益，為合同履行埋下了隱患。另外由于我國缺乏統(tǒng)一的分包合同示范文本，總承包商和各專業(yè)分包商之間及各分包商之間經(jīng)常因合同界面不清，責(zé)、權(quán)、利不明確，而互相推諉，影響工程建設(shè)的順利進(jìn)行；有的承包商將工程非法轉(zhuǎn)包給一些沒有資質(zhì)的小的施工隊(duì)伍。這些承包商缺乏對(duì)承包工程的基本控制步驟和監(jiān)督手段，進(jìn)而對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量造成嚴(yán)重影響。
3.5 合同管理制度及人才匱乏及滯后
國內(nèi)一些建設(shè)項(xiàng)目不重視合同管理體系的建設(shè)，缺乏一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤芾碇贫?，?duì)合同管理未能體現(xiàn)規(guī)范化、法制化和科學(xué)化的要求。合同歸口管理、分級(jí)管理和授權(quán)管理機(jī)制不健全，管理程序不明確，或有制度不執(zhí)行，該履行的手續(xù)不履行，缺少必要的審查和評(píng)估步驟，缺乏對(duì)合同管理的有效監(jiān)督和控制。很多建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)沒有專業(yè)技術(shù)人員管理合同, 或合同管理人員缺少培訓(xùn)，將合同管理簡(jiǎn)單地視為一種事務(wù)性工作。
4 解決對(duì)策
4.1 提高合同管理人員素質(zhì)
提高合同管理人員素質(zhì)是企業(yè)合同管理的首要任務(wù)，又是當(dāng)前的迫切需要，首先要選好人員。領(lǐng)導(dǎo)依照合同管理人員應(yīng)具有的素質(zhì)條件，選擇本企業(yè)優(yōu)秀人才擔(dān)任合同管理人員，在使用過程中堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰的原則，把優(yōu)秀人才放在這個(gè)崗位上。其次是組織好在職學(xué)習(xí)。通過在職學(xué)習(xí)、短期培訓(xùn)、電視講座等。最后是建立崗位責(zé)任制。只有明確他們的責(zé)、權(quán)、利，建立競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，才可能激勵(lì)企業(yè)或合同管理人員的信心和動(dòng)力。
4.2 建立和健全建設(shè)工程合同管理制度
根據(jù)我國的《合同法》和相關(guān)法規(guī)以及實(shí)際情況，就合同管理全過程的每個(gè)環(huán)節(jié)，建立和健全具體的可操作的制度，使合同管理有章可循。這些環(huán)節(jié)包括合同的洽談、草擬、評(píng)審、簽訂、下達(dá)、交底、學(xué)習(xí)、責(zé)任分解、履約跟蹤、變更、中止、解除、終止等?！逗贤ā返拇蠖鄶?shù)法律條文都可以納入合同管理。
4.3 嚴(yán)把建筑承包資質(zhì)管理關(guān)
各級(jí)建設(shè)行政主管部門要加強(qiáng)對(duì)承包商參與市場(chǎng)行為的監(jiān)督管理，對(duì)承包商的違法行為要嚴(yán)肅處理，維護(hù)正常的建設(shè)市場(chǎng)環(huán)境，確保建筑市場(chǎng)的規(guī)范、健康發(fā)展。
4.4 堅(jiān)持原則, 加強(qiáng)管理
建設(shè)工程合同管理人員首先必須堅(jiān)持“以法律為準(zhǔn)繩，以合同為核心”的原則，掌握建設(shè)工程合同管理的專門知識(shí)和技能，簽訂好合同。其次，在合同履行過程中要以合同為依據(jù)， 強(qiáng)化“三控制”，要確保自己不首先違約。另外，要加快合同管理信息化步伐，及時(shí)應(yīng)用先進(jìn)管理手段，改善合同管理?xiàng)l件，不斷提高管理水平。
5 結(jié)語
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深入，建筑市場(chǎng)日益規(guī)范，合同管理成為工程項(xiàng)目的重要內(nèi)容，它是業(yè)主與承包方履行工程項(xiàng)目中各自的責(zé)任與義務(wù)的最重要的依據(jù)，成功的工程合同管理, 是把合同的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行分解, 用合同約束雙方的權(quán)利義務(wù)。只有為雙方提供一個(gè)合理規(guī)范、公平有效的平臺(tái)，合同管理才能真正到位。
參考文獻(xiàn)：
[1]王景龍.淺析建筑工程中的合同管理.企業(yè)導(dǎo)報(bào),2011(20)
[2]李幼琴.建設(shè)工程合同管理探析.企業(yè)技術(shù)開發(fā),2007.(6):118-119