時間：2022-11-02 05:25:33
導語：在機械合同的撰寫旅程中，學習并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領您探索更多的創(chuàng)作可能。
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
混凝土機械租賃合同范文1承租單位; (以下簡稱甲方)
出租單位： (以下簡稱乙方)
甲方因工程施工需要，向乙方租用混凝土泵送機械，為明確雙方責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同以茲遵守。
工程名稱：
工程地址：
一、合同期限：從 年 月 日至 年 月 日止。
二、租賃費按下相關項的計費方式計收，52米/47米臂架泵車：按每月租賃費______元，按方量______元/方，每月保底方量______方。
三、付款方式：
1、每次泵送結束，乙方的實際泵送量按攪拌站供應量計算，并由甲方或工地的有關人員簽名確認泵送簽證單的時間和方量，作為雙方結算憑證。
2、甲乙雙方確認全部結算給乙方。
四、雙方權利義務：
1、甲方責任：
①、甲方用泵需提前24小時通知乙方，并將泵送混凝土的部分、混凝土標號、塌落度和泵送方量等具體參數(shù)告示乙方，以便乙方合理安排出車。
②、甲方必須嚴格執(zhí)行泵送混凝土的要求。若因甲方混凝土出現(xiàn)問題，(如石頭太多、塌落度達不到要求)，導致乙方泵車賽管。致使混凝土報廢不能澆注的損失，乙方概不負責。
③、甲方應做好泵送前的前期工作(如場地道路安全、平整;辦理相關占道審批手續(xù)，甲方只承擔在甲方施工現(xiàn)場因工地占道或噪音問題引發(fā)的城管或環(huán)保、交警等對乙方泵車設備的罰款);
④、由于甲方施工原因造成的損失，由甲方承擔。
2、乙方負責：
①、乙方負責應甲方用泵時間要求到達工地，配合工地現(xiàn)場人員的工作。
②、乙方負責乙方設備到達甲方工地前所有道路交通相關事宜。
③、乙方操作員必須嚴格遵守安全操作，乙方泵車設備安全又乙方負責。
④、在施工過程中，若泵車發(fā)生機械故障，乙方必須立即進行搶修并及時通知甲方，若短時間內(nèi)不能修復，乙方必須與甲方協(xié)商采取有效解決措施。
五、違約責任：
1、甲方不按照合同約定付款的，乙方有權停止提供泵車服務并向甲方索還所欠款項，從施欠之日起，每日按照欠款千分之五追收違約金，直到全部款項付清為止，在付清乙方泵送款項之前，甲方不能請其他泵車進行泵送。
2、甲方中途單方面終止合同的，按合同未履行部分送款總額的20%承擔違約金。
六、爭議的處理
爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，解決不成的，可以采取以下2種方式解決：
七、合同附件
1、本合同未盡事宜，雙方可以達成書面補充協(xié)議。
2、本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
八、其他約定
1、本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，具有同等法律效力。
2、本合同雙方簽字蓋章之日起生效，雙方完成各自責任、并結算合同款后自動 終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
混凝土機械租賃合同范文2甲方：
乙方：
因“宣城市昭亭廣場﹙含明鏡路﹚工程”需要，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方從甲方租用混凝土攤鋪機、鋼模、混凝土切縫機，其規(guī)格、數(shù)量、單價如下：
1. 混凝土攤鋪機一臺，租金60元/天。
2. 20㎝厚鋼模240M，單價每天0.6元/M。
3. 混凝土切縫機甲方免費提供，切割片乙方自理。
4. 設備進退場費用總計1200元包死。
5. 祖期按實際進場時間計算，陰雨天除外。
6. 租金每月10日結算。
7. 所有設備必須七成新，符合施工要求，能正常運轉，甲方保障服務要隨叫隨到。
8.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
混凝土機械租賃合同范文3甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)， 遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、 項目概況
1. 項目名稱：
2. 項目地址：
二、 租賃物
三、租賃期限
1.租賃期限為自 年 月 日至 年 月 日。起租時間為乙方設備到場安裝調(diào)試完成，并經(jīng)甲方確認后起租，停租時間為甲方向乙方發(fā)出停租通知停止計算租金。
2.鑒于建設工程工期的不確定性，雙方一致同意在租賃期限上采取靈活處理方式，如上述租賃期限與實際租賃期限不符，應以實際租賃期限為準。
四、合同價款
1.收費標準：
(1)地泵：￥元/立方米;
(2)汽車泵：￥元/立方米;
(3)以上價格均含稅;
2.計量方式：
以混凝土攪拌站、甲方、乙方，三方確定的混凝土方量作為最終結算依據(jù)。
五、付款方式
1.雙方約定每月 日為雙方的結算日期，乙方每月 日前向甲方提供本月結算單，甲方在接到結算單經(jīng)專人審核無誤后給予簽字確認，月結算單為泵停租后的結算依據(jù)。
2.甲方付款方式為次月 日支付上月完工量的 %，余款為退場三個月內(nèi)付清。
六、租賃物交付
1.乙方應于 年 月 日將租賃物運輸至甲方施工現(xiàn)場，甲方配合乙方將租賃物安放到現(xiàn)場指定位置。
2.租賃物按時抵達施工地點后，安裝及調(diào)試由乙方負責，乙方應當按照甲方的要求及時調(diào)試，確保甲方的使用。安裝調(diào)試完畢后，乙方必須按照有關規(guī)定辦理驗收手續(xù)。乙方驗收記錄應在正式作業(yè)前在甲方存檔備案。
3.乙方必須保證所提供的機械設備運行無故障，并備好易消耗配件及機油。對于所需配件，如彎頭、短管、軟管、泵管、卡子及膠圈等，乙方應根據(jù)現(xiàn)場需要足量提供給甲方。如乙方提供配件不能滿足需要，甲方有權自行購買配件，所需的費用由乙方承擔。
4.乙方負責將租賃物安放到現(xiàn)場指定位置，如現(xiàn)場需要甲方可配合進行現(xiàn)場安裝，其進出場費用由乙方承擔。
5.租賃物運至施工現(xiàn)場以及由現(xiàn)場運回的工作由乙方完成，并負擔其發(fā)生的運輸費用。
七、租賃物的使用、保管與維修
1.甲方應遵守混凝土泵的安全操作規(guī)程，嚴禁對乙方操作人員進行違章指揮。
2.乙方應保證每臺地泵配 1 名操作人員。操作人員(工資已包含在租賃費中)必須持證上崗，必須接受甲方工地負責人的指揮，需嚴格遵守甲方有關安全的規(guī)定，滿足甲方的工作要求。進場前必須接受安全教育，必須服從現(xiàn)場管理。乙方操作人員應持證上崗，若由于操作人員或出租機械設備原因發(fā)生安全事故及人員傷亡，乙方承擔事故全部責任。
3.乙方應負責設備的日常維修、維護及保養(yǎng)，保持設備的干凈、整潔，保證機械設備安全正常的運行。
4.租賃物出現(xiàn)故障時，乙方須迅速組織人員進行現(xiàn)場搶修，在 4 小時之內(nèi)進行修復。
5.由于乙方原因，延誤甲方超過 8 小時，乙方應立即采取其他補救措施，
6.由于乙方原因，延誤甲方正常使用 8 小時(含 8 小時)以上的狀況每月
八、租賃物返還
1.甲方向乙方出具報停通知書后，租賃期結束，乙方應嚴格遵守技術工藝規(guī)程完成設備的現(xiàn)場拆卸工作。
2.甲方向乙方交付租賃物時，乙方應認真檢查驗收機械設備是否符合標準。如乙方對租賃物存在異議，應當在當日內(nèi)向甲方提出。因甲方原因造成的設備損壞及事故損失應由甲方自行承擔。
九、違約責任
1.甲方違約責任
(1)甲方如不按時支付合同價款，應向乙方按照銀行同期貸款利率支付利息。
(2)如甲方存在轉讓、轉租或?qū)⒆赓U物變賣、抵押等行為，除乙方有權解除
2.乙方違約責任
(1)乙方未按甲方要求的時間、標準提供租賃物到指定地點，乙方應支付合同額 3 ‰的違約金，并承擔由此給甲方造成的全部損失。
(2)在租賃期限內(nèi)，因第三人對租賃物提出權利請求造成甲方損失的，甲方有權要求乙方賠償由此導致的一切損失。賠償范圍除包括甲方的直接經(jīng)濟損失外，還應包括乙方由此支付的訴訟費用、仲裁費用、財產(chǎn)保全費用及律師費用等。
(3)甲乙雙方特別約定本合同債權不得轉讓，如違反本約定，除轉讓行為無效外，違約方應支付另一方合同價款 3 ‰的違約金，并賠償由此給另一方造成的所有經(jīng)濟損失。
(4)在租賃期間，乙方未經(jīng)甲方同意，不得擅自將租賃物的所有權轉移給第三人。
(5)在租賃期間，甲方未經(jīng)乙方同意，不得將租賃物轉讓、轉租給第三人使用，也不得將租賃物變賣或作抵押品。
十、不可抗力
1.因不可抗力造成合同難以履行的，雙方互不負賠償責任，任何一方均有權解除合同。
2.本合同所稱不可抗力，是指無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況和政府行為。
十一、 爭議解決
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向北京市豐臺區(qū)人民法院起訴。
十二、合同終止
1.租賃期限屆滿時本合同終止，在租賃期限內(nèi)，如發(fā)生提前退租或續(xù)租的情形，提前退租日或續(xù)租期滿日為合同終止日。
2.合同終止后乙方不得再計算租金。
3.合同終止后如發(fā)生爭議，應按本合同爭議解決方式處理。
十三、其他
1.本合同附件是本合同的組成部分，和本合同具有同等法律效力。
2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，本合同與補充協(xié)議不一致的地方，以補充協(xié)議為準。
3.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
4.本合同一式 肆 份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
第一條 加工成品
品名、規(guī)格（長，寬，高cm）、單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條 原材料由甲方提供．
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條 工程價款：按核定價格單計算款xxx元．
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條 交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔．
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元（大寫 元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
___公司(以下稱為出賣方)
經(jīng)友好協(xié)商，特此訂立以下條款：
第1條定義
“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規(guī)格和規(guī)定資料標準所用的一種文件。
“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規(guī)定之處。
“現(xiàn)場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最后驗收。
“技術規(guī)格”是指本協(xié)議附表a.
第2條銷售主體事項
出賣方愿意出售，買受方愿意購買下列設備：
設備技術要求
設備性能必須符合所規(guī)定的性能，達到技術規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術資料。
出賣方應于年月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內(nèi)審議和批準驗收手冊。
本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸，以本協(xié)議正文規(guī)定為準。驗收手冊若與技術規(guī)格或規(guī)定資料相悖，則以技術規(guī)格和規(guī)定資料為準。
第3條價格
第4條支付
買受方在收到出賣方的發(fā)票后，必須按下列期限付給出賣方款項：
4.1簽約后支付總價的定金;
4.2買受方處交付設備并安裝調(diào)試后，支付總價的60%的貨款;
4.3驗收保留款為總價的貨款，在設備調(diào)試合格后第月內(nèi)支付
第5條交貨與驗收
出賣方應在年月日前完成設備的安裝和調(diào)試工作;并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測;同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業(yè)已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由出賣方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。
現(xiàn)場驗收應在年月日起進行。
第6條更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規(guī)格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規(guī)格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條保修
出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規(guī)格要求。
該設備及部件，從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起，如在年之內(nèi)出現(xiàn)故障，出賣方負責在收到臺新公司通知7日內(nèi)進行調(diào)換或修理，由此發(fā)生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。
第8條其它
本合同為雙方的完整協(xié)議，以前協(xié)議雙方或其人就本協(xié)議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。
中國汽車起重機租賃業(yè)的初步形成伴隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展和市場經(jīng)濟體系的逐步完善，你知道汽車起重機租賃合同怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的汽車起重機租賃合同范文，歡迎參考閱讀。
起重機機械租賃合同范文1承租方(甲方)：_
出租方(乙方)：__ __
茲有甲方因施工需要租用乙方汽車起重機，為明確責任和義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特定立本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、吊車類型及數(shù)量：根據(jù)現(xiàn)場施工需要決定。
二、租賃金和付款方式
1.每日以一個臺班起算;
2.每個臺班為8小時，以駕駛員進出場時間為準。
超過部分租金=累計超過作業(yè)時間/8小時×臺班費。(以外出施工記錄表為準)
3.超過8小時臺班外的工作時間為加班時間，每小時170元，在當年年底進行統(tǒng)計核算。
4.付款方式：在合同簽訂后乙方吊車到現(xiàn)場時，費用每年年底一次性付清。
三、安全責任
1.施工時應嚴格按照安全技術操作規(guī)程執(zhí)行。
甲乙雙方均有權阻止對方的違章操作、違章指揮，堅持實施吊車安全作業(yè)的原則。甲方需配備合格的起重指揮，現(xiàn)場的安全管理由甲方負責。由于甲方的誤指揮或者不符合規(guī)范要求而發(fā)生的事故、施工責任由甲方承擔。
2.由于對施工場地地面和地下設施情況申報不清而造成的事故，其責任和損失由甲方負責。
3.吊裝作業(yè)前，負責向乙方吊車司機進行交底。
嚴禁干超出作業(yè)方案以外的工程，指派專人指揮作業(yè)，雙方統(tǒng)一信號確保作業(yè)，施工過程中若發(fā)生野蠻作業(yè)，乙方吊車機組人員有權拒絕作業(yè)。由于指揮失誤或因安全措施未落實而造成的事故，其責任和損失由甲方負責
4.施工中若發(fā)生安全事故時，責任劃分原則為;
吊鉤以上屬于吊車機械設備由乙方負責;吊鉤以下(鋼絲繩、吊耳、卸扣、捆扎、指揮等原因)由甲方負責。
四、甲方的權利和義務
1.必須確保每次施工不低于1個臺班，若實際臺班超過1個，按實際發(fā)生結算。
2.在出租期間內(nèi)對出租吊車具有使用權，但無所有權。
不得轉讓、轉租、變賣或抵押乙方的設備，不得擅自轉移作業(yè)地點，不得自行操作乙方吊車，如果因此發(fā)生事故或造成損失由甲方承擔全部責任。
3.按時支付出租費用。
4.吊車在工地上停置時，由甲方負責保管，如果由于保管不嚴而造成的損壞，其損失由甲方負責。
5.必須杜絕故意損壞或傷害乙方作業(yè)人員和設備的一切不良行為。
6.起重工(具有合格操作證)、鋼絲繩、枕木由甲方提供。
五、乙方的權利和義務
1.吊車操作人員必須服從工地領導的指揮，并遵守有關規(guī)章制度。
2.乙方提供的設備必須保證運行正常。
如果設備發(fā)生故障，乙方應立即組織搶修，或更換其他設備。
3.吊車所需液壓油和油、燃油(柴油)等均由乙方供應。
4.如果未按時支付出租費用，乙方隨時有權終止吊車出租。
六、結算方法
乙方吊車司機按日填寫任務單，制定專人簽證，作為結算原始憑據(jù)。
七、本合同正本二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽定后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
起重機機械租賃合同范文2甲 方：
乙 方：
為貫徹“友好協(xié)商、互惠互利、責權明確”的方針，明確雙方在本工程中的責任、權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 工程項目：新加坡·南京生態(tài)科技島市政項目二期道路工程一標段
第二條 施工地址： 南京市建鄴區(qū)江心洲
第三條 工作內(nèi)容：
第四條 租賃費用及付款方式：
1、租金：該汽車吊月租賃費為
每月元/臺。此價格不含稅)。
2、租賃時間：租賃時間按月計算，超過一個月，但其超過時間不足18天的，按照每天
元/臺結算;超過18天而不足一個月的當月按一個月計算。
3、付款方式：次月5號前結清上月產(chǎn)生的費用。
第五條 甲方權利與責任：
1、租賃時間內(nèi)負責該車的用油及車輛工作人員的吃住。
2、負責協(xié)調(diào)乙方進場作業(yè)過程中，業(yè)主要求辦理的出入證。
3、負責對現(xiàn)場吊裝構件及過程的專項安全技術交底工作。
4、派人協(xié)助乙方吊裝前的墊實、支腿工作。
5、租賃期內(nèi)汽車吊的作業(yè)人的工作歸甲方安排，乙方人員必須無條件遵守建設方、總包方、監(jiān)理方及項目部的相關規(guī)定;
乙方人員在安全使用前提下應當無條件服從甲方安排，甲方對乙方不稱職的作業(yè)人員有權處罰和辭退，乙方應當支持甲方工作。
6、甲方相關人員有權在巡查中，對乙方的安全隱患、施工錯誤及時提醒，避免安全及質(zhì)量事故;
對不重視甲方提出的安全隱患做出整改導致安全事故的，乙方負全部責任;對重大安全隱患乙方不予重視的，甲方有權停機使用，其停機造成的相關損失由乙方承擔。
7、在租賃期內(nèi)，甲方有義務做好乙方進場人員的進場登記工作;
有權利檢查乙方與派駐甲方的作業(yè)人員之間的手續(xù)，并做好相關的存檔工作。對于用工手續(xù)不齊全的，甲方有權要求乙方整改完成，在整改期內(nèi)不能做到的，甲方有權要求乙方更換用工手續(xù)齊備的人員進駐甲方現(xiàn)場作業(yè)。
第六條 乙方的權利與責任：
1、乙方在進場前應當向甲方提供設備的各種有效證件、起重機其中性能表及相關資料。
2、乙方應當在進場前給作業(yè)人員辦理好特種作業(yè)證、保險、平安卡及用工合同等相關手續(xù);
特種作業(yè)人員必須持證上崗。
3、乙方設備進場前應該對設備進行全面檢查確保設備使用狀況良好，保證現(xiàn)場安全使用要求;
使用中乙方應當堅持日常維護和保養(yǎng)工作，保證其正常運行，各安全裝置應當齊全、準確、靈敏、可靠;每個月乙方應當集中對本設備進行兩次以上聯(lián)合大檢查，所有的檢查和保養(yǎng)工作，乙方應當做好相關的文字記錄。
4、乙方在進場時應當結合本工程對作業(yè)人員進行書面的3級安全教育交底，并將小組人員的分工情況以書面形式報給甲方。
5、乙方負責派駐現(xiàn)場人員的安全防護勞保措施，并督促作業(yè)人員嚴格按住奧項目部的要求佩戴好。
對不服從甲方現(xiàn)場安全管理的人員，乙方須支持和配合。
6、對現(xiàn)場吊裝安全又疑問的地方，乙方應當及時與甲方現(xiàn)場管理人員溝通協(xié)商，確保吊裝工作安全。
7、汽車吊的支腿、司索、指揮等與吊裝作業(yè)有重大關系的部位作業(yè)，以乙方人員為主;
對信號不明、重量不明的情況，乙方有權拒絕作業(yè)。
8、吊裝用的各種相關繩索、卡環(huán)、布帶等由乙方負責。
9、本次甲方租用的汽車吊的操作司機、指揮及司索工歸乙方派遣，乙方負責其派遣人員的工資。
第七條 安全生產(chǎn)：
1、乙方汽車吊在使用前的支腿時，應當對汽車吊的各支腿認真支墊，對有疑問的地方乙方應當向甲方的工程技術人員咨詢;
各支腿應當逐個進行壓頂。
2、在構件吊裝時，乙方作業(yè)人員應當堅持仔細觀察起吊周邊環(huán)境是否合適、起吊離地時必須慢速、起吊過程必須勻速及慢速就位等吊裝注意事項，確保吊裝安全。
3、起重指揮工作歸乙方指定專職人員負責，起吊前乙方司索指揮人員必須對工程中的各起吊繩索、吊具、吊鉤、吊裝方法及保護鎖具等做認真檢查，在確認無誤后方可給出起吊指令。
4、施工中的甲乙雙方均應嚴格遵守安全操作規(guī)程和起重吊裝“十不吊”原則，不準違章指揮和違章操作，對于違章作業(yè)，甲乙雙方有權制止;
對于雙方溝通中指令不明確時，乙方應當及時與甲方現(xiàn)場負責人及時溝通，在指令明確和可靠的前提下，乙方作業(yè)人員方可指揮起重設備作業(yè)。
5、在租賃期內(nèi)，乙方應答配備適合本工作的作業(yè)人數(shù)，避免作業(yè)人員疲勞作業(yè)。
6、在作業(yè)前，汽車吊操作人員及指揮人員應當了解作業(yè)路線，對影響吊裝安全的路線和障礙物，乙方應當及時告知甲方協(xié)調(diào)配合;
對有人通過作業(yè)路線的位置，甲方應當協(xié)助做好場地維護工作;對有障礙物影響的地方，甲方應當協(xié)調(diào)清除，保證吊裝安全。
第八條 安全責任：
1、汽車吊操作、司索、指揮人員必須持證上崗，因乙方使用無特種作業(yè)證人員上崗，導致事故發(fā)生的，乙方負全部責任。
2、汽車吊操作及指揮人員在現(xiàn)場作業(yè)時，因精力不集中、檢查不仔細導致發(fā)出的指揮信號錯誤和操作速度不當?shù)?，給甲方人員及其他單位人員造成傷害的，乙方應承擔主要責任。
3、在汽車吊作業(yè)范圍內(nèi)的吊裝作業(yè)，因乙方提供的繩索、吊具等不符合使用要求造成傷害事故的，乙方負主要責任;
甲方操作人員借用乙方繩索、吊具在汽車吊作業(yè)范圍外作業(yè)，出現(xiàn)傷害事故的，甲方承擔主要責任。
4、在超過汽車吊起重性能70%以上的吊裝作業(yè)，乙方應當特別注意起吊方法和順序，并應特別注意對起重有決定因素位置的吊裝檢查(如：支腿位置、其中鋼絲繩、路線、制動機構等)，因乙方檢查工作和準備工作不當造成事故的，乙方承擔主要責任;
在起吊前，乙方發(fā)現(xiàn)有關構件資料及支腿情況需要改善和明確的，甲方應當積極配合和處理，因甲方無視乙方正確的建議(如口頭不予理睬，應當有書面報告)導致的事故，甲方承擔主要責任。
5、如發(fā)生人身、機械及構件傷害事故，由雙方有關部門共同調(diào)查處理，事故的損失由責任方承擔。
第九條 甲乙雙方現(xiàn)場作業(yè)代表及職責：
1、現(xiàn)場作業(yè)代表：甲方;
乙方。
2、現(xiàn)場作業(yè)代表的職責：主要危險源的相互提醒;
協(xié)商吊裝過程的總體計劃;雙方配合過程的聯(lián)系。
第十條 其他約定事項：
1、若起重機需要延期使用，延期使用期間按照本合同的各項條款執(zhí)行。
2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，費用付清后失效。
3、本合同的一切修正、補充均以書面形式為準，并有雙方簽字蓋章后作為合同的附件，與本合同具備同等法律效力。
4、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
5、現(xiàn)場業(yè)建設方、監(jiān)理方、總包方的安全管理細則同樣對乙方有效。
6、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
起重機機械租賃合同范文3承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確出租方和承租方的權利和義務，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、工程概況
1.1
工程名稱：
1.2
工程地點：
1.3
結構形式：
2、租賃設備品牌：型號：
數(shù)量： 臺
租賃設備產(chǎn)權人：
3、租賃期限：預計租賃期限為年日至月
日，起租日以甲方通知日期為準，以乙方租賃設備到達甲方現(xiàn)場開始計算，停租日以甲方書面通知日為準。
4、租賃形式：按形式
租賃單價： 元/臺班·臺
5、合同總價：(實際結算以雙方確認單為準)。
6、租金結算及支付
6.1每天由吊機組填寫租賃機械使用數(shù)量確認單，一式兩份，并于當日交甲方有關人員確認。
僅本合同所列人員或其書面授權的人員才有權對簽認單進行確認。
甲方人員為： 乙方人員為： 。
甲方應在當日內(nèi)對確認單做出確認。日確認單作為租金結算依據(jù)。
6.2甲方按月向乙方支付租金，從起租日次月及后每月10日支付確認單確認的上月租金的
70%，若剩余租賃期不滿30天，以(月租金/30天)×實際租賃天數(shù)計取租金。
6.3
租金構成內(nèi)容：以(月租金/30天/8小時)×實際租賃設備使用小時數(shù)計取租金。
6.4設備離開施工現(xiàn)場甲方支付總臺班數(shù)金額的6.5余下款項在本合同的租賃關系終止后10天內(nèi)，乙方應向甲方提交最終的結算報告，甲方應于收到最終結算報告后30天內(nèi)，由甲方的項目部對其提交的報告資料進行初審后，提交甲方的合約部及審計部審核確認。
審查完畢，并于審查同意后的應向乙方支付租金余款。
7、雙方義務
7.1
甲方義務
7.1.1甲方向乙方提供作業(yè)場地，乙方作業(yè)人員的住宿。
7.1.2
甲方負責配合乙方辦理設備進場相關手續(xù)。
7.1.3
甲方可以提供乙方員工生活，但乙方需支付甲方生活費。
7.2乙方義務
7.2.1乙方應向甲方提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、租賃資質(zhì)證明、起重作業(yè)人員崗位證書復印件、有關部門頒發(fā)的租賃編號及所在市級安監(jiān)局檢驗合格證的復印件。
所有資質(zhì)復印件交甲方安全管理部審核、備案，符合要求后方可簽訂租賃合同。
7.2.2乙方應于交付租賃設備時向甲方提供租賃設備的權屬證明文件及質(zhì)量合格證明文件。
乙方須保證租賃設備不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方進場人員應遵守現(xiàn)場規(guī)章制度，持證上崗，向甲方提供安全優(yōu)質(zhì)服務。
在保證安全的條件下，必須滿足施工需要。
7.2.4在租賃期限內(nèi)，乙方對租賃設備負有免費維修的義務。
乙方應在接到報修電話4小時之內(nèi)，另派同規(guī)格起重設備到甲方現(xiàn)場進行替換，乙方不得另行收費。
7.2.5在設備使用期間，乙方要保證定期組織專業(yè)人員對起重機械設備進行全面檢查，填寫“起重機械定期檢查記錄”，并交甲方備案;
乙方設備操作人員按規(guī)定填寫“施工起重機械運行記錄”。
7.2.6
乙方在收到甲方停止租賃通知之日起當日離開現(xiàn)場。不得因甲方未付清應租金而延誤出場，延誤期間乙方無權收取租賃費。
7.2.7乙方委派的吊車司機及司索人員必須具備相應的資格證書。
由于乙方作業(yè)人員的原因而發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔，因乙方設備質(zhì)量原因造成安全事故乙方負全部責任。
7.2.8乙方負責起重設備燃油費用、工人工資、生活費用、設備維修、保養(yǎng)等一切費用。
8、安全施工
8.1乙方配備專業(yè)指揮司索工(持證上崗)，明確指揮方式(報話機、旗語、口哨，使用報話機指揮人員必須說普通話)，按照操作規(guī)程負責起重的指揮工作。
8.2乙方機組人員必須嚴格按照國家行業(yè)標準JGJ33-20_《建筑機械使用安全技術規(guī)程》和相關規(guī)定施工。
8.3乙方吊車司機應按司索工指揮操作機械，拒絕非司索工及其他人員的指揮。
8.4夜間施工甲方要配有足夠的照明設備。
8.5乙方司索工、吊車司機嚴禁酒后指揮操作機械，一經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，立即開除現(xiàn)場并不作結算。
8.6甲乙雙方必須共同遵守租賃器械安全使用的有關規(guī)定，禁止超載作業(yè)，防止高空墜落事故，杜絕違章作業(yè)和違章指揮。
9、違約責任
9.1甲方無故未按照本合同約定的時間對確認單予以確認，應承擔違約責任。
如未按本合同約定的時間或雙方協(xié)商的支付時間支付租金的，應承擔違約責任。
9.2乙方未在甲方通知進場日進場，每延期一日，向甲方支付違約金逾期超過
3日的，甲方有權解除合同。因此造成的損失超過違約金的部分，乙方應向甲方賠償。
9.3因租賃設備本身的質(zhì)量問題導致甲方無法正常施工，延誤甲方工期，乙方必須向甲方支付違約金每日
20_ 元。由于上述原因?qū)е录追交蛘呷魏蔚谌皆馐軗p失的，乙方應當承擔由此導致的全部責任。
9.4乙方違反本合同關于安全施工的規(guī)定而造成的一切損失，乙方應自行承擔。
9.5租賃期內(nèi)設備出現(xiàn)故障，在甲方規(guī)定時間內(nèi)未修復，甲方有權讓乙方另派同等設備進行替換，否則每延期一日，應向甲方支付違約金1500元，遲延超過__2日的，甲方有權解除合約，且不給予租金結算。
9.6合同期內(nèi)，乙方起重設備維修期間不予計時，甲方不支付維修期內(nèi)的一切費用。
因甲方的原因(除資金支付原因)造成停機的，停機期間租金按照實際停機天數(shù)×設備臺班折舊費(折舊費=日租賃費用×30%)向乙方支付。
9.7租賃期間，因乙方原因致使甲方不能對租賃物正常使用的，甲方有權不支付租金，同時乙方應向甲方支付違約金每日
1500元，造成的損失超出違約金的部分，乙方應當對不足部分予以賠償。
9.8如乙方委派到甲方現(xiàn)場人員不配合甲方工作或消極怠工、罷工等情況，乙方不但要另派作業(yè)人員到甲方現(xiàn)場配合，所造成的經(jīng)濟損失乙方必須負全責。
9.9乙方單方解除合同，應向甲方支付合同總額50%的違約金。
10、禁止權利轉讓
乙方不得在執(zhí)行與甲方期間將設備租給第三方。如有類似情況發(fā)生，視為乙方違約，乙方應向甲方支付相當于本合同月租額20%的違約金。
11、糾紛解決的方式
甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議，應當友好協(xié)商;協(xié)商不成，雙方同意按照以下第______種方式執(zhí)行：
第1種：將本合同引起的或與本合同有關的一切爭議提交工程所屬地區(qū)仲裁委員會并按該會仲裁規(guī)則仲裁;
第2種：任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
12、合同生效
本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式 2 份，雙方各執(zhí) 1 份，具有同等法律效力。經(jīng)雙方簽署的合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
乙方：_________________（以下簡稱：承租方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商，待訂立本合同，以便共同遵守：
第一條 設備名稱、型號、規(guī)格及數(shù)量 （略）
第二條 租賃期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續(xù)租用，應在本合同期滿前十五日內(nèi)，重新簽訂合同或辦理續(xù)租手續(xù)，否則出租方有權將設備另行安排。
第三條 工程項目，工作內(nèi)容和施工地點
3.1 工程項目：_________________________
3.2 工作內(nèi)容：_________________________
3.3 施工地點：_________________________
第四條 租賃方式及所有權
4.1 租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養(yǎng)工作。
4.2 租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。
4.3 未經(jīng)出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。
第五條 租賃價格計費時間及租費的簽認
5.1 租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數(shù)計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。
5.2 租賃計費起止時間
5.2.1 _____年______月______日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算
5.2.2 在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數(shù)照常計算，承租方未按合同規(guī)定期限預付租費而停機，也按日歷天數(shù)照常計算機械租賃計費時間。
5.2.3 機械退租時，承租方必須向出租方發(fā)出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。
5.3 運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發(fā)電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續(xù)。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。
5.4 機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協(xié)助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。
第六條 付款方式
6.1 設備發(fā)運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費______________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計__________.
6.2 以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。
第七條 雙方義務和責任
7.1 出租方的義務和責任
7.1.1 密切配合承租方的施工生產(chǎn)，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。
7.1.2 負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養(yǎng)和故障的處理，確保機械技術狀態(tài)完好。如因故障造成單次連續(xù)停機超過三天以上，則超過的天數(shù)不收臺班費。
7.1.3 負責操作人員的工資及設備維修配件
7.1.4 與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。
7.2 承租方的義務和責任
7.2.1 負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。
7.2.2 免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。
7.2.3 負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。
7.2.4 負責租賃期間設備保護及看守，確保發(fā)電機安全。
7.2.5 提供合格的燃油及油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。
7.2.6 租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。
7.2.7 負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。
第八條 租賃機械的毀損和滅失
8.1 承租方承擔在租賃期內(nèi)發(fā)生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內(nèi)）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協(xié)商解決。
8.2 在租賃機械發(fā)生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。
8.2.1 將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態(tài)。
8.2.2 更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。
8.2.3 當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件之規(guī)定的損失賠償金額，賠償出租方。
第九條 違約責任
9.1 承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。
9.2 未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向?qū)Ψ絻敻侗竞贤傋饨?0％的違約金。
9.3 承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：
9.3.1 要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。
9.3.2. 終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。
第十條 本合同的附件
本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同
附件，租賃機械發(fā)運及到達簽認收據(jù)，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協(xié)商做出的補充規(guī)定。
第十一條 爭議解決
本合同如發(fā)生爭議，當事人雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解，也可向人民法院。
第十二條 本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。
出租方（蓋章）：_______
承租方（蓋章）：_______
負責人（簽字）：_______
負責人（簽字）：_______
_________年____月____日
出租方：_________（簡稱乙方）
根據(jù)雙方共同協(xié)商，同意租用吊車，配合甲方吊裝，具體內(nèi)容磋商如下：
一、施工機械名稱及數(shù)量：_________型_________噸吊車，_________臺。
二、施工內(nèi)容和地點：_________
三、租賃時間暫定_________天，從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、財務結算
1、計收費標準：_________元／臺班，每天至少保證一個班，超出時間按國家標準，四小時之內(nèi)為半個班，八小時之內(nèi)為一個班。
2、進出場費：_________元（汽車吊即路途臺班_________個班）由甲方支付。
3、嚴格執(zhí)行任務單簽收制度，甲方須根據(jù)合同每天認真簽署任務單。簽單人姓名4、付款方式：甲方在乙方機械進場前，支付_________元的預付款（進出廠費），車輛到達甲方場地預付_________天_________元的預付款，以后每_________天付一 次，預付款_________元。
5、甲方必須在乙方要求的期限內(nèi)付款，如逾期，乙方除按總費用的2‰每天計收違約金，還有停止吊裝或終止合同的權利，因此產(chǎn)生的一切損失，由甲方負責。
五、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不能違章作業(yè)，嚴禁超負荷起吊。乙方機械進場后，甲方須負責每天工作之余該吊車的保衛(wèi)工作，以免發(fā)生機械意外，如因甲方原因造成乙方機械損壞或丟失（包括車上零部件），甲方要負責賠償。
六、甲方在吊裝中，必須指派具有起重指揮資質(zhì)證書的起重工指揮，并在施工前做好安全技術交底工作，統(tǒng)一指揮信號，確保施工安全。如因甲方在吊裝指揮中的失誤造成的損失由甲方負責。堅持做到“十不吊”，即：
1、超過額定負荷不吊。
2、指揮信號不明，重量不明不吊。
3、吊索和附件捆綁不牢，不符合安全要求不吊。
4、吊車吊重物直接進行加工的不吊。
5、歪拉、斜吊不吊。
6、工件上站人或工件上浮放有活動物不吊。
7、氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等危險物品無安全措施不吊。
8、帶棱角、刃口物件未墊好（防止鋼絲繩磨斷）不吊。
9、埋在地下的物件不拔、不吊。
10、非起重指揮人員指揮時不吊。
七、乙方機組人員應加強機械的檢修和保養(yǎng)，使機械處于良好的運行狀態(tài)，乙方機組人員應積極配合甲方，在不違反安全操作規(guī)程的前提下，除發(fā)生故障不能起吊外，應服從甲方指揮人員的指揮。責任劃分原則：吊鉤以上事故乙方承擔責任；吊鉤以下事故甲方承擔責任。
八、乙方機組人員自進入甲方施工現(xiàn)場，必須遵守甲方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度，并且遵守甲方的工作時間和工作安排。如乙方機組人員故意懈怠，在有足夠佐證材料證明下，甲方有權要求更換更高素質(zhì)的吊車司機。
九、施工現(xiàn)場的場地條件、吊裝條件及工吊具均由甲方負責。如需夜間施工，甲方必須做好充足的照明工作。乙方機械進場后，如因上述問題不能起吊，由此造成的損失由甲方負責。
十、在施工配合中如乙方機械發(fā)生故障，乙方應積極組織人員搶修。如甲方包月租用，每月需有2天維修、保養(yǎng)車輛的時間，不得扣除租賃費，維修時間超過2天，按實際超出時間扣除租金，乙方不承擔相應的賠償責任。
十一、其它：
1、乙方機組人員在甲方施工期間，住宿就餐等生活問題由_________方負責。
2、乙方機組在施工期間所用燃油料，由_________方負責。
3、乙方機械在行駛過程中所發(fā)生的過路、過橋費由_________方負責。
4、乙方機械在行駛過程中所需的大型車輛超限證由甲方負責。
十二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，價款全部結清后自動失效。如有未盡事宜，雙方磋商解決。本合同共打印四份，雙方各執(zhí)正本一份，副本一份。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
人（簽章）：_________
代表人（簽章）：_________
簽訂時間：_________年__月__日
A公司一審稱：2007年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于2007年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至2009年3月5日共發(fā)生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現(xiàn)工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至2009年3月5日，共計191 851.45元（2007年10月3日至2007年11月28日租賃費25 386元，2008年3月6日至2009年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），并負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：租賃合同、2007年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確系B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產(chǎn)生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司并無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是2008年4月份就停工了，A公司租賃費計算到2009年3月5日也沒有依據(jù)，故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：工程承包協(xié)議。
第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發(fā)商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：承諾書。
經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯(lián)性、合法性均無異議，法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據(jù)持有異議：
一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、2007年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據(jù)目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內(nèi)容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是B公司人員。故對上述證據(jù)不予認可；第三人C公司認為此系列證據(jù)均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據(jù)的真實性、關聯(lián)性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協(xié)議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協(xié)議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協(xié)議已被否定。A公司認為此兩份證據(jù)與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據(jù)不予采信。
一審法院根據(jù)上述認證查明：2007年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用于長城環(huán)島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內(nèi)容。合同上蓋有B公司公章，并有毛潔林簽字。后A公司塔吊（規(guī)格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。2007年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，2007年10月3日至11月28日共計產(chǎn)生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。2008年3月6日，九項目部張杰簽字證明，塔吊于2008年3月6日正式運行。2008年5月31日，北京市建設機械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統(tǒng)一編號為密 BT01151，樣品產(chǎn)權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查，2007年8月3日，C公司（發(fā)包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于2008年6月20日停工至今?，F(xiàn)A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查，（2008）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現(xiàn)已生效，B公司未提出上訴。
機械設備采購合同參考
購貨單位：×× (以下簡稱甲方)
供貨單位： (以下簡稱乙方)
簽約地點：××××為增加甲乙雙方的責任感，確保實現(xiàn)各自經(jīng)濟目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定及招投標文件之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買 達成如下協(xié)議：
一、合同標的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金額： 大 寫：人民幣 萬元整 大 寫： 人民幣 萬元整三、付款時間及方式
1、合同分三批付款：在合同生效后 天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設備安裝調(diào)試完畢，并初步驗收一周內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設備正常運行 天，經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內(nèi)，甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標文件的有關規(guī)定加以變更及修改)
2、友情鏈接：
3、在每期合同款項支付前 天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式1、交貨時間：合同生效后 日內(nèi)交貨
2、交貨地點： 收貨人名稱：(應為簽約單位名稱) 地址：
3、交貨方式：乙方負責貨物運輸
4、貨運方式：汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗收合格后，方為設備交貨日期。(根據(jù)實際情況約定交貨日期及何為交貨：如規(guī)定供方將設備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨，則對設備通過甲方驗收合格的時間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。 合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個工作日內(nèi)將發(fā)運情況(發(fā)運時間、件數(shù)等)通知甲方，甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時，應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設備包裝箱件數(shù)不符，應在 個工作日內(nèi)通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設備，均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物，甲方應負責妥善保管，并及時通知乙方，由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點，應在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間：乙方應于合同生效后 天 內(nèi)完成設備安裝調(diào)試，安裝調(diào)試完畢后，甲方應在 天內(nèi)安排初步驗收。設備于合同生效后 天內(nèi)通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點：
3、驗收標準：
六、現(xiàn)場服務(建議根據(jù)實際情況加以約定)
1.供方現(xiàn)場人員應遵守需方廠規(guī)、制度，如有違規(guī)，乙方負責。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
機械設備采購合同樣本
購貨單位：××(以下簡稱甲方)
供貨單位：(以下簡稱乙方)
簽約地點：××××
為增加甲乙雙方的責任感，確保實現(xiàn)各自經(jīng)濟目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定及招投標文件之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買達成如下協(xié)議：
一、合同標的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)
二、合同金額合同總金額：大 寫：人民幣萬元整大 寫：人民幣萬元整
三、付款時間及方式
1、合同分三批付款：在合同生效后天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備安裝調(diào)試完畢，并初步驗收一周內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天，經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內(nèi)，甲方向乙方付合同總額%的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標文件的有關規(guī)定加以變更及修改)
2、友情鏈接：
3、在每期合同款項支付前天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實際情況加以約定)。機械設備采購合同范文節(jié)選!
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間：合同生效后日內(nèi)交貨
2、交貨地點： 收貨人名稱：(應為簽約單位名稱)地址：
3、交貨方式：乙方負責貨物運輸
4、貨運方式：汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗收合格后，方為設備交貨日期。(根據(jù)實際情況約定交貨日期及何為交貨：如規(guī)定供方將設備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨，則對設備通過甲方驗收合格的時間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個工作日內(nèi)將發(fā)運情況(發(fā)運時間、件數(shù)等)通知甲方，甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時，應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設備包裝箱件數(shù)不符，應在個工作日內(nèi)通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設備，均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物，甲方應負責妥善保管，并及時通知乙方，由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點，應在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間：乙方應于合同生效后天內(nèi)完成設備安裝調(diào)試，安裝調(diào)試完畢后，甲方應在天內(nèi)安排初步驗收。設備于合同生效后天內(nèi)通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點：
3、驗收標準：
六、現(xiàn)場服務(建議根據(jù)實際情況加以約定)
1.供方現(xiàn)場人員應遵守需方廠規(guī)、制度，如有違規(guī)，乙方負責。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質(zhì)量問題處理的技術服務，供應應予協(xié)助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養(yǎng)培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設備。(根據(jù)設備的技術要求，視具體情況加以約定或在技術協(xié)議詳細約定;如無必要，可不約定)
八、保修方式
1、自設備經(jīng)過雙方驗收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進行免費保修服務，免費保修服務期限為年。保修期內(nèi)，乙方必須在接到甲方保修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。
2、保修期內(nèi)，如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責免費維修，設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。設備的維修、更換，甲方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。機械設備采購合同范文節(jié)選!
九、違約責任
1、甲方無故中途退貨，應支付乙方合同總額的5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定，否則，建議刪除此款)
2、甲方逾期付款，每逾期一天，應支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的5%。(如對方提出類似條款時可作此約定，否則，建議刪除此款)
機器設備采購合同協(xié)議書
購貨單位：×× (以下簡稱甲方)
供貨單位： (以下簡稱乙方)
簽約地點：××××
為增加甲乙雙方的責任感，確保實現(xiàn)各自經(jīng)濟目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定及招投標文件之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買 達成如下協(xié)議：
一、合同標的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金額： 大 寫：人民幣 萬元整 大 寫： 人民幣 萬元整
三、付款時間及方式
1、合同分三批付款：在合同生效后 天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設備安裝調(diào)試完畢，并初步驗收一周內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設備正常運行 天，經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內(nèi)，甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標文件的有關規(guī)定加以變更及修改)
2、友情鏈接：
3、在每期合同款項支付前 天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間：合同生效后 日內(nèi)交貨
2、交貨地點： 收貨人名稱：(應為簽約單位名稱) 地址：
3、交貨方式：乙方負責貨物運輸
4、貨運方式：汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗收合格后，方為設備交貨日期。(根據(jù)實際情況約定交貨日期及何為交貨：如規(guī)定供方將設備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨，則對設備通過甲方驗收合格的時間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。 合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個工作日內(nèi)將發(fā)運情況(發(fā)運時間、件數(shù)等)通知甲方，甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時，應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設備包裝箱件數(shù)不符，應在 個工作日內(nèi)通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設備，均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物，甲方應負責妥善保管，并及時通知乙方，由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點，應在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
律師365
1、驗收時間：乙方應于合同生效后 天 內(nèi)完成設備安裝調(diào)試，安裝調(diào)試完畢后，甲方應在 天內(nèi)安排初步驗收。設備于合同生效后 天內(nèi)通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點：
3、驗收標準：
六、現(xiàn)場服務(建議根據(jù)實際情況加以約定)
1.供方現(xiàn)場人員應遵守需方廠規(guī)、制度，如有違規(guī)，乙方負責。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質(zhì)量問題處理的技術服務，供應應予協(xié)助。
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養(yǎng)培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設備。(根據(jù)設備的技術要求，視具體情況加以約定或在技術協(xié)議詳細約定;如無必要，可不約定)
八、保修方式
1、自設備經(jīng)過雙方驗收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進行免費保修服務，免費保修服務期限為 年。保修期內(nèi)，乙方必須在接到甲方保修通知后 天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。
2、保修期內(nèi)，如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責免費維修，設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后 天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。設備的維修、更換，甲方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。
九、違約責任
1、 甲方無故中途退貨，應支付乙方合同總額的5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定，否則，建議刪除此款)
2、甲方逾期付款，每逾期一天，應支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的5%。 (如對方提出類似條款時可作此約定，否則，建議刪除此款)
3、乙方逾期交貨，每逾期一天，應支付合同總額1%的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過 天，視為交貨不能，乙方應雙倍返回甲方已付款項，甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額30%違約金。
4、保修期內(nèi)，乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行保修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%，乙方超過三十天仍未履行保修義務，甲方有權解除合同并要求賠償經(jīng)濟損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內(nèi)將設備維修至正常使用的狀態(tài)，甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經(jīng)濟損失。保修期后，乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行維修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%。
5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格，每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金;超過 天仍未驗收合格，甲方有權解除合同，乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的的其他經(jīng)濟損失。
十、不可抗力 如發(fā)生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發(fā)生后15個工作日內(nèi)，及時通知另 一方。雙方同意，可據(jù)此免除全部或部分責任。
十一、合同變更 未盡事宜，雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。
十二、爭議解決方式 雙方如發(fā)生爭議，應協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權利義務履行完畢后，合同終止。
十四、合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：